建设单位无拖欠工程款承诺书400字。
随着大家对于法律的观念越来越强烈，合同是双方共同前进的指明灯，路标和标尺，从事重大经济活动之前，不签合同可能会造成损失。你知道什么样的合同书格式才具备法律效应吗？经过收集并整理，小编为你呈上建设单位无拖欠工程款承诺书400字，欢迎阅读，希望你能够喜欢并分享！
致苏州高新区住房和建设局：
我单位拟建的 项目，现申请核发施工许可证，并作出以下承诺：
一、截止申请之日，我单位已竣工或在建的其他工程项目，无拖欠工程款的情形。
二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。
三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫付解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。
本承诺书一式两份，一份建设单位留存，一份报建设主管部门。本承诺自签字盖章之日起生效。
建设单位（盖章）： 法定代表人（签字）：
年 月 日
延伸阅读
工程款抵房协议书通用
工程款抵房协议书 篇1
答辩状答辩人(本案被告)：_________________市__________机械厂。住所：_________________市__________路__________号。法定代表人：______________，职务：_________________厂长。
被答辩人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________号。法定代表人：______________，职务：_________________总经理。
答辩人现就本案原告诉本案被告加工承揽合同质量纠纷一案，答辩如下：______________年7月16日，被告与原告签定了本案诉争合同(见原告的证据一和被告的证据一)。合同规定，由原告提供铸铝毛坯5000件，由被告按约加工，原告收货后即向被告支付加工款人民币60万元。_____________年8月1日，原告两次向被告提供铸铝毛坯2800件，经被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作废品退回给原告。交货时，原告办理了验收手续并收妥入库(见被告的证据二)，但原告并无即时向被告支付加工款。20日后，原告却口头通知被告，说明发现被告加工的零件全部不合格，要求被告按协议赔偿并以被告违约为由单方宣布解除诉争合同。
被告本着友好协商的态度，曾要求原告提供不合格成品的检验数据和相应的分析报告(见被告的证据三)，如果确系被告过错造成的，被告愿意按照合同规定进行赔偿，但原告至今未有提供。据此，被告认为原告起诉要求被告赔偿的理据不足，请求法院依法予以驳回其诉讼请求。
此致
__________市__________区人民法院
答辩人：_________________市__________机械厂
________年__________月__________日
工程款抵房协议书 篇2
贷款人（甲方）：__
借款人（乙方）：__
因乙方公司清算，为解决乙方所欠甲方债务事宜，双方就乙方债务偿还问题，根据我国现行法律法规和有关政策规定，在自愿、平等、协商的基础上，达成如下协议：
一、债权确认条款
双方共同确认，截止____年__月__日，乙方积欠甲方人民币__元。
二、抵债条款
1．抵债责任人__乙方作为债务人，甲方同意乙方按下述第2项约定偿还其积欠甲方的债务。
2．抵债物及抵债额__乙方自愿将有合法处分权的资产抵偿甲方债务人民币合计__万元。资产详见后附资产清单。
三、乙方的保证
1．确保自己对抵贷资产拥有合法的处分权，并无其他任何产权纠纷。
2．确保抵债行为符合法律、法规及公司章程所规定的程序。
3．确保甲方不因该抵债行为受到乙方其他债权人的干扰。
4．承担因无处分权和违反相关规定所产生的`一切责任。
四、抵债物的交付
本协议书签订后，甲方有权对本协议书项下的`抵债资产进行处分，将所有抵债资产进行转让。乙方应在接到甲方的书面通知后，向甲方所确定的受让人交付本协议书项下抵债资产，交付方式由乙方与受让人另行协商。
五、资产抵债行为的生效在下列条件全部成就后，乙方在得到甲方资产抵债行为生效的确认书时，本协议所约定的抵债行为正式生效。
1．经甲方上级行批准本抵债协议。
2．甲方顺利完成本协议书项下抵债资产的转让或足额收到转让款。
3．甲方得到受让人抵债物已交付的书面证明。
六、债权债务的消灭
本协议第五条所确认的抵债行为生效后，乙方所欠甲方的借款本金和利息，视为全部清偿完毕。
七、如本协议所确认的抵债行为未生效，本协议对各方均不具有法律约束力。甲方有权按原借款合同和担保合同的约定，行使追索权。
八、本协议书一式四份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：__
乙方（签章）：__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房协议书 篇3
甲方：开发商，我方
住所地：
法定代表人：
乙方：总包方
住所地：
法定代表人：
甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议一致如下：
一、因履行双方于 年 月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款 为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建设的 小区 号楼的房产予以抵顶。
二、乙方同意按下表所列位于 小区房产及价格抵顶工程款。
三、乙方有权将顶账房出卖给其他购房人并由甲方将顶房房产直接过户给该购房人，但应提前通知甲方并与甲方、购房人签订《以房抵工程款叁方协议书》，叁方协议签订后，购房人再与甲方签订《商品房买卖合同》，以完成网上备案等手续。
四、顶房款支付及差额处理
1.由购房人按《商品房买卖合同》上所列明的房款总价，直接将房款汇入本合同所列明的甲方收款账户。
2.甲方代乙方收到房款后，应于 日内将房款全额支付至本合同乙方列明银行账户。
3.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价与购房人与乙方所约定的购房金额不一致的，乙方应在收到房款后 日内与购房人结清差额，甲方不再参与。
五、购房所产生的其他税费、物业专项维修资金、物业费，由购房人直接支付甲方或者甲方指定的物业公司，甲方负责将物业专项维修资金代缴房管局。
六、甲方负责按顶账房屋金额向乙方开具发票，乙方负责按顶账房屋金额向甲方开具建筑业统一发票。乙方指定的购买人需要甲方另行开具发票的，有关税费由需甲方与购房人协商一致后方能确定。
七、对于抵账房屋的隐蔽质量缺陷，购房人有权直接向甲方主张保修等权利。
八、甲方无义务配合乙方指定的购买人办理抵押贷款手续。
九、每套抵账房屋房产证办理完毕后，与《以房抵工程款明细及价格表》中该套房产对应抵房总价等额的甲方欠付乙方工程款债权消灭。
十、本协议一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
十一、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
(以下无正文)
甲方(章)： 乙方(章)：
开户银行： 开户银行：
账 号：与将来签订的《商品房买卖合同》账户一致账 号：
代理人：
年 月 日 代理人：
年 月 日
工程款抵房协议书 篇4
工程款抵房协议书范本
随着房地产市场的发展，很多人都会选择通过抵押房产来解决资金问题，尤其是在购买房产时所出现的资金短缺，此时很多人就会选择通过工程款抵房的方式来解决资金问题。那么今天我们就来介绍一下工程款抵房协议书的范本。
首先，我们必须知道工程款抵房协议书属于一种法律文件，它是一种担保文件，可以有效地进一步保障我们的贷款资金和房产权益。另外，这份协议书的格式和内容必须符合国家相关法规和政策的要求。它应该包括以下内容：
一、甲方和乙方的基本情况
首先在协议书中，我们需要注明甲方和乙方的基本情况，包括姓名、身份证号、联系方式等信息。甲方通常是银行或其他贷款机构，而乙方则是借款人。
二、借款合同的基本情况
接下来我们需要确定借款合同的基本情况，包括借款金额、期限、利率、还款方式等。同时应注明，如果借款人未能按期还款，甲方可以采取哪些措施。
三、房屋基本情况
在协议书中，我们必须注明抵押物的基本情况，包括房屋的位置、建筑面积、房屋抵押情况等具体信息。同时需要注明，房屋是否已经完成车库、阳台、露台等设施建设。
四、工程款支付基本情况
在协议书中，需要注明工程款支付的基本情况，包括工程款的数额、支付方式、付款期限等具体信息。
五、抵押权设立及变更
我们需要在协议书中注明抵押权的设立情况，以及在借款人未能按期还款的情况下，甲方可以采取哪些措施。此外，还应注明在借款期限结束后如果发生抵押权的变更情况，各方应该如何处理。
六、协议的履行
在协议书中，我们需要注明各方应该如何履行协议，包括借款人应如何按期还款，甲方如何向借款人支付工程款等。
七、争议的解决
最后，在协议书中我们需要注明，如果双方之间发生争议，我们应该如何解决，双方可以协商解决，也可以向相关法院进行诉讼。
总结：
工程款抵房协议书是一种担保文件，其目的是为了进一步保障贷款资金和房产权益，我们在签署协议书之前，需要对协议书的内容进行仔细的分析和审核，以确保内容符合国家相关法规和政策的要求。协议书中需要包括甲方和乙方的基本信息、借款合同的基本情况、抵押物信息、工程款支付情况、抵押权设立及变更、协议的履行及争议的解决方法等内容。只有当协议书的内容符合规定，并能够有效地解决资金和房产问题时，我们才能够安心的选择这种方式来解决我们的资金问题。
工程款抵房协议书 篇5
工程合约编号：__________
工程地点：____________
项目名称：____________
工程名称：____________工程
建设单位(甲方)：____________
承包单位(乙方)：____________
根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下：
一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币______________整(￥______________元)，此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于_______年____月______日签订的《工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用;乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。
三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的________%)的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等)，否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。
剩余工程款计算如下：
_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)
1、上述金额单位均为人民币元。
2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。
四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。
如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。
五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工验收合格之日起_____年后，即____年_____月______日后的_______个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额(如有)无息一次性支付给乙方。
六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签章后生效。
甲方：____________
日期：________年______月___日
乙方：_____________
日期：________年______月___日
工程款抵房协议书 篇6
甲方：
乙方：
鉴于甲方从__年_月至__年_月向李__ 借款累计未归还金额及利息共计人民币350万元整，约定于2011年5月前全额归还。现甲方逾期不能归还，经双方平等协商达成以下协议：
第一条 抵债财产
甲方同意以下列财产抵偿债务人民币350万元：
甲方自愿以__市__区__路_号__房产抵偿给乙方。
第二条 声明和保证
甲方声明和保证如下：
(一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方个人享有所有权和合法的处分权；
(二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担，甲方保证该物业不存在查封或另行出售、租赁等权力瑕疵；
(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议。
第三条 抵债金额
甲方自愿以以上房产折合总价人民币350万元人民币抵偿给乙方。
第四条 财产交付
甲方于合同签订后的一个月内配合乙方向甲方抵押贷款银行申请提前还贷并赎楼，结清银行欠款，由乙方负责筹集和承担提前还贷的资金。
第五条 登记
甲方于提前还清贷款银行赎楼后一个月内办妥过户给乙方的产权登记手续。
第六条 费用
上述以物抵债协议由甲方配合乙方办理房产的产权转移、过户、登记手续，办理手续所需税费等由甲方承担。
第七条 协议的生效及争议的解决方式
本协议一式二份，具有同等法律效力，自本协议签订之日起生效。
本合同发生争议时，由双方协商解决，如协商不成，双方同意依法向签约地人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房协议书 篇7
甲方：______集团有限公司
乙方：______建筑工程公司
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
1、乙方承包施工的乾豪东城天下9组团（68#、69#、70#、71#），14组团（102#、103#楼住宅）共6栋楼施工。按合同规定结算款的5%以房产抵顶，抵房房源为乾豪格林小镇。经甲方销售部与乙方共同确定所抵房源为乾豪格林小镇16#楼2#、3#车库，建筑面积均为22.58m2,房款为80,000元x2套=160,000元；17#楼9号车库，面积为24.68m2,房款为80,000元；18#楼3#、4#、5#车库，建筑面积分别为28.83m2、27.49m2、27.49m2，房款90,000.00元×3套=270,000.00元。总抵房款合计：510,000.00元。
2、若最终结算款扣除抵房款和质保金后有剩余，则甲方在工程验收合格及工程结算双方确认后15日内以工程款方式支付剩余价款；若最终结算款不足扣除抵房款和质保金总额，则乙方以现金在办理产权时补足。
3、工程综合验收合格及工程结算双方确认后一个月内给予办理产权，办理产权所发生的税费均由乙方负责。
甲方（盖章）：______集团有限公司
法定代表人（或委托代理人）：____________
20____年____月____日
乙方（盖章）：______建筑工程公司
法定代表人（或委托代理人）：____________
20____年____月____日
工资拖欠承诺书8篇
现在需要你自己来写范文了？现代商务环境中处理文档是必不可少的，对于新人来说，范文就是最好的助手。范文是写作的灵感源泉和学习渠道，为了使您更加满意我们编辑了“工资拖欠承诺书”，仅供参考请大家仔细阅读！
工资拖欠承诺书【篇1】
我公司承建的 国营邻水县梁板林场危旧房改造工程（福鑫佳苑）项目已于2015年4 月5 日完工，为防止出现拖欠民工工资的现象，我公司已从2015年4 月5日至 2015年4月13日在工地现场公示一周，告知未领到工资的个人到公司领工资，到目前为止尚未接到投诉。
我公司承诺，如该项目有拖欠农民工工资的行为和投诉，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。
施工总承包企业：（盖章）劳务公司：（盖章）年 月 日 年 月 日
工资拖欠承诺书【篇2】
最高人民法院22日发布了《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》，自1月23日起施行。这一司法解释针对拒不支付劳动报酬罪所涉及的术语界定、定罪量刑标准、单位犯罪等问题，进一步明确了相关刑事案件的法律适用标准。
《解释》共九条，重点内容包括：一是明确了“劳动者的劳动报酬”的具体含义;二是明确了“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”的认定标准;三是明确了“经政府有关部门责令支付仍不支付”的认定标准，特别对行为人逃匿情形下“经政府有关部门责令支付”的.内涵作了规定，以便于司法实务操作;四是明确了拒不支付劳动报酬罪的定罪量刑标准，对 “数额较大”、“造成严重后果”的认定标准作了解释;五是明确了拒不支付劳动报酬罪的从宽处罚情形，以最大限度地发挥刑法的威慑和教育功能，充分维护劳动者权益;六是明确了拒不支付报酬罪的主体范围、单位犯罪等问题。
据介绍，最高人民法院发布《解释》，旨在加大对拒不支付劳动报酬犯罪的打击力度，解决办理该类刑事案件所面临的法律适用疑难问题，以切实维护劳动者合法权益和社会公平正义，促进社会和谐。
工资拖欠承诺书【篇3】
为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，武汉新久建设集团有限公司郑重承诺：
我单位承建的新能源工厂商品化车间扩建项目合同段工程，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
2、我单位将负责督促分包按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我单位先行垫付欠款。我单位对分包人清偿欠民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
项目负责人：
日期：年月日
工资拖欠承诺书【篇4】
致：邳州经济开发区经发建设有限公司
为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人张伟以徐州中安建设工程有限公司单位法定代表人的身份，郑重承诺：我单位如中标承建了邳州经济开发区尚景嘉园三期（澎湖区改造）工程项目，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
2、我单位将负责督促分包按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我单位先行垫付欠款。我单位对分包人清偿欠民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
公章：
法定代表人：
联系方式：
公司电话：
日期：年月日
工资拖欠承诺书【篇5】
xx琪泰投资集团有限公司
为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人xxx以xxxxx建筑装璜工程有限公司法定代表人身份，郑重承诺：
我单位承建的`怀安县西沙城乡北庄堡村20xx年美丽乡村建设项目工程。
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
2、如果发生违反规定拖欠和克扣民工工资行为，造成民工上访及其他突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
承诺人：xxxxx
日期：20xx年xx月xx日
工资拖欠承诺书【篇6】
陕西安康恒鑫建设工程有限公司：
我公司负责建设的`xx石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑xx工程在开工后至施工完成过程中，我公司将承诺做到以下几点：
1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全；
2、在工程完工后，我公司将支付全额人工工资及机械费用；
3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复，如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况，我公司将全额负责赔偿款项；
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
xxx
20xx年xx月xx日
工资拖欠承诺书【篇7】
一、建设单位保证
按照合同约定方式按时支付本项目工程款，做到账目清晰，不拖欠工程款；
二、施工总承包单
位负责按时足额支付本项目农民工工资，做到不挪作他用，不拖欠农民工工资；
三、因本项目工程
款支付引起的经济纠纷，双方通过司法途径解决；因拖欠农民工工资引发的社会不稳定因素，双方共同处理。
建设单位（公章）： 施工总承包单位（公章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
工资拖欠承诺书【篇8】
xx人力社保部门：
兹有我单位承建的xx工程建设项目已于xx年xx月xx日由行业工程建设主管部门竣工/完工验收。现依据《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》第九条之规定，承诺如下：
本项目施工期间的农民工工资已全部支付完毕，不存在拖欠农民工工资问题。同时，已在施工现场维权信息告示牌及属地人力社保部门门户网站公示30日。如该项目发生农民工工资拖欠问题，我单位同意按照《保障农民工工资支付条例》有关规定，履行清偿（先行清偿）责任。
特此承诺。
承诺人：xxxxx
日期：20xx年xx月xx日
房屋装修承诺书1000字
房屋装修承诺书 篇1
为了保证建筑物结构和使用安全，保障所有业主的安全及利益，维持良好的公共秩序，本公司同意遵守以下装修管理规定，并承担违规责任：
一、承重结构
1、禁止改变房屋承重结构；
2、禁止在承重墙上穿洞、拆除连接阳台的墙体、门窗；
3、禁止不适当增加楼面静荷载，包括在室内砌墙、超负荷吊顶，安装大型灯具，铺设大理石地板等；
4、禁止任意创凿、重击梁、板、柱、承重墙 ，外墙内侧及公共排烟道。确需改变建筑物主体或承重结构，明显加大负荷的，申请人应委托建筑物原设计单位或有相应资质的设计单位提出设计方案，报政府设计审批部门审批。
二、燃气管道设施
禁止擅自改动、暗藏燃气管道，确需改动的，应提前一个月向供气单位提出申请，由供气单位组织实施，经供气单位验收后开通点火，并向管理处提供相应证明。禁止安装使用直排式燃气热水器。
三、防火
装修施工作业应遵守消防规定，作业现场应至少配备两个灭火器，按消防规定应向消防主管部门申报时，必须得到批准后方可开工。
四、房屋功能
装修需改变原房屋功能（如住宅改办公室）的，应向规划主管部门申报，在得到规划主管部门批准后实施。
五、电气
电线的敷设和电器的安装，装修者应聘请持有操作证的工人施工，室内电器的总负荷不应大于原设计的负荷，不得不经穿管直接埋设电线。
六、给排水
给排水管道的改造和施工必须保证其他业户的水管安全使用。装修时应对卫生洁具、地漏、下水管道等采用有效的防护措施。不得更改、损坏、主给排水管，禁止将雨水管道用于生活污水的排放。
七、防水
装修时不得破坏外围墙 ，不得重击、破坏外围窗周边，以免墙渗水。对厨房、洗手间等需防水部位应做好防水处理。地面铺设瓷砖或安装其它设施之前应通知管理处前来验收，经管理处试水合格后方可进行下一步工序，如因施工原因造成楼板渗漏水，由装修者负责修复并承担一切费用，装修业主（住户）承担连带责任。
八、建筑物外观
1、阳台禁止安装防盗网和封闭，阳台安装入户防盗门、空调支架应接管理处统一规格、式样制作并按指定位置进行安装；
2、防盗网应采用不锈钢制作，并加设应急逃生口，窗户的防盗网应安装在窗内侧；
3、建筑物外墙上的广告、招牌、标识等应接管理处要求实施；
4、建筑物外墙、门窗不得随意改动。
九、施工场地
装修者装修期间，严禁占用公用地方加工或堆放材料。
十、垃圾装运及清理
装修垃圾必须袋装并接管理处指定的位置、方式、时间堆放，由管理处统一清运，费用由装修施工单位承担。
十一、电梯使用
1、按管理处指定的电梯上下货物；
2、不得将易燃易爆和腐蚀性物品带入电梯；不得将尺寸过大和过重的物品带入电梯，不得超载运行；
3、不得将货物拖进拖出电梯，以保持电梯内卫生；
4、不得在上、下班时间和电梯使用高峰时间或管理处认为不合适的时间内运载货物或垃圾。
十二、装修时间
1、装修者在进行房屋装修时不得影响大楼正常办公，有噪声的施工项目可安排在下班后（18：00—次日7：00）进行。
2、大楼内装修时间为上午8：00-12：00，下午14：00-19：00，节假日禁止噪音工程，装修者应合理安排好人力物力；
十三、其它
1、装修者应在申请获管理处正式批准，发放装修许可证，办理临时出入证后，方可派施工人员进入现场施工。
2、装修者在装修过程中临时增加装修项目，须报管理处补充登记后方可施工。
十四、处罚。
违反以上管理规定，按《房屋二次装修管理规定》进行处罚。
业主（物业使用人）签字：
施工单位负责人签字（盖章）
物业公司（章）
年 月 日
房屋装修承诺书 篇2
本人/本公司收到本《业户装修指南》。
本人/本公司对《业户装修指南》《住宅物业装修管理协议》已详阅知悉明了，承诺遵守《业户装修指南》《住宅物业装修管理协议》中有物业各项条款及其管理规定，服从上海隆庆物业管理有限公司贵物业管理中心管理人员的管理。同时选聘合法正规的装修承包商进行装修施工，协助贵物业管理中心监督管理装修承包商的施工，若因所委托装修承包商的责任导致的一切事故及引发的损失，本人/本公司愿承担由此产生的一切不良后果及责任。
联系电话：
本人为深圳市香蜜三村xx栋xx号的业主，现声明已详细阅读《天然居装修管理规定》《深圳市家庭居室装修管理规定》《深圳市家庭居室装修税收管理暂行办法》，并愿意遵守上述规章的规定，如因违章装修引起相邻纠纷、有关责任及经济损失，本人愿意承担由此引起的一切经济责任和法律责任。
根据《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）、《开封市城市房屋安全管理条例》等有关规定，制定本装修须知：
一、住宅室内装修活动，禁止下列行为：
（一）违法拆改、变动承重结构和建筑主体；
（二）违法超过设计标准或规范增加房屋使用荷载；
（三）卫生间、厨房间移位、扩大或增设；
（四）扩大承重墙上原有的门窗尺寸；
（五）拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；
（六）其他影响建筑结构和使用安全的行为；
备注：1、建筑主体，是指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。
2、承重结构，是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的'主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、剪力墙、屋架、悬索等。
二、房屋所有人或使用人对住宅房屋装修需进行下列行为之一的，应当在装修前向尉氏县房屋使用安全管理部门进行备案：
（一）拆改、变动非承重结构；
（二）增砌墙体、增加房屋使用荷载；
（三）开凿非承重墙体、扩大或移动门窗尺寸、位置。
三、房屋所有人或使用人装修房屋需要搭建建筑物、构筑物，或改变建筑物外立面、改变房屋使用性质等行为的，房屋所有人或使用人应当依法经规划或其他行政主管部门批准后方可实施。
四、住宅小区房屋装修违法违规行为处罚：
（一）房屋所有人或使用人在住宅房屋装修中实施禁止行为的，按照《中华人民共和国
建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》等相关规定处罚。（根据国务院《建设工程质量管理条例》第69条规定，房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体结构和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。）
（二）住宅房屋所有人或使用人未在住宅房屋装修前进行备案的，由物业管理部门责令其补办手续，并可处以500元的罚款。
（三）房屋所有人或使用人未经物业管理部门批准进行有关装修活动的，依据相关法律法规实施行政处罚。
本人已认真阅读以上内容，并承诺在装修过程中不涉及禁止条款行为，严格按照《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）、《开封市城市房屋安全管理条例》、《关于进一步加强全区房屋装修管理工作的规定》进行装修。否则，本人自愿接受相关部门的处罚，并承担一切经济和法律责任。
为维护小区（以下简称小区）优美、整洁、有序的环境，本人承诺在小区幢室装修施工期间遵守及承诺以下事项：
1、在房屋装修前，仔细阅读小区《业主临时公约》、《业主及用户手册》中有关装修管理的规定，并按照以上规定进行施工。
2、在房屋装修前，详细了解房屋水、电等施工图。
3、有权利与义务监督装修施工单位进行文明施工，对装修施工单位因违反小区管理规定而造成的损失负有连带责任。
4、积极配合管理处的装修巡查。
5、如果发现违章现象，管理处有权制止施工，并要求业主和装修施工单位24小时内恢复。
1、空调安装时通知管理处（联系电话：xxxxxx），在管理处的指导下规范安装空调。
2、购买空调时参考管理处提供的空调室外机的尺寸（仅供参考）。
1、负责在装修施工期间的消防安全责任，保证不发生火灾，火警事故。
2、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量至少配备二个。
3、杜绝施工区域的吸烟行为。
4、施工中如需使用易燃物品时，须提前做易燃品的存放工作，物品存放量不能过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
5、保证施工区域当日装修废料清理完毕，特别是刨花锯末应每天清除，保证施工现场清洁。
6、施工废料或垃圾及时清理至管理处指定区域，不阻塞消防通道。
7、爱护小区公共设施，不遮挡、损坏、挪用消防设施。
1、遵守小区装修管理规定，按照装修流程办理装修手续。
2、遵守小区装修施工时间规定，晚间18：00至次日上午8：00和节假日，不得从事敲、凿、锯、钻等产生严重噪声的施工，以免影响他人的休息。
3、不拆除（或部分拆除）承重墙，没有在承重墙、梁及柱子挖槽、切割及开孔等有损坏房屋结构的行为。
4、装修时，不封闭阳台。
5、不改变玻璃窗的颜色和结构，不安装卷帘门。
6、户内楼宇对讲机、家庭安防控制箱和户内智能化设备箱不自行拆卸及移位，如自行拆卸，责任自负。
7、厨房、卫生间吊顶时，为保证管道检修孔的正常维修，吊顶上应留有修理人员的操作孔（50×50cm），以便今后检修。
8、不安装卫星天线和太阳能热水器。
9、不在阳台上安装超出外墙面的任何物品，如晾衣架、花架、遮阳蓬等。
10、装修期间，督促装修施工单位：下水管道内严禁倒入垃圾、油漆、涂料、石灰、泥浆等，以防管道阻塞，否则相应责任自行承担。
11、建筑垃圾、材料不与生活垃圾混装，不随意堆放在公共部位，以免影响他人和消防安全。建筑垃圾清运须袋装化，及时清运至管理处指定堆放地点。
12、进户箱50CM以内不穿墙打孔，以免打穿原有管线。
、有义务阻止装修施工单位张贴广告，以免影响小区景观。
14、装修时做好防水工作（管理处建议做二次防水）。
15、装修完成后，至管理处来办理户内智能化系统开通手续。
16、在对门、窗装修时注意施工，以免破坏智能化管线及设施（一、二层业主）。
为了小区业主共同利益，同时也为了自身利益，使装修达到施工要求，避免装修施工时发生公共设施破损、排水管道堵塞等现象，根据《城市异产毗连房房屋管理规定》及《xx家园装修管理规定》的要求本人同意并承诺如下：
1、承诺在装修时，将有关装修图纸资料方案报物业公司并接受其审核，严格按照所报审核的方案实施；
2、承诺装修施工严格按照国家规定及《装修协议书》上实施；
3、如暖气需改动应先通知物业公司并按照物业公司及相关规定进行实施，否则由本人造成损失及影响的，由本人自行承担；
4、承诺不私自拆改供暖主管道及固定设施，不对暖气进行封包。如果进行封包，物业公司在需要维修公共管道、线路时，本人将封包部门自行拆除及修复，费用由本人自行承担；
5、承诺暖气改动加闭合管，若暖气封包，暖气罩要大于暖气片，检查口要便于管钳和
房屋装修承诺书 篇3
装修地点:
本人及所雇请的施工单位在对居室进行装修时,在装修过程中将认真遵守市政府和管理处各项装修管理规定。同时做到:
1、对装修质量和安全负全部责任,并承担监督和验收责任,保证一年有效保修期,所装修房间经管理处检查无违章装修或渗漏堵损坏等情况后,方可退回装修保证金,并承付所聘人员违章罚金。
2、对所装修居室安全、施工人员安全及相关第三方安全负责。
3、对聘请进入楼内施工人员的行为负全部责任,包括:公共秩序和公共卫生的维护、公用设施损坏赔偿和治安责任。
4、从装修开工起即采取防火措施,装修期间装修户内每50平方米应配一灭火器,每户至少配备两个灭火器;不违章使用电源,埋设或改动电线须穿管,确保户内外安全,并接受管理人员的检查与指导。
5、不改变房屋原有的外貌及公用设施,外墙不打孔洞;不剔凿房屋的梁、柱、板;不在承重墙上凿洞;不随意增加楼面静荷载(如在室内砌墙,超负荷吊顶,安装大型灯具,铺设大理石地板等)。
6、不改变厨房、卫生间及阳台的使用功能;厨房、卫生间保证做好防水层(自做防水的业主应承担因防水质量出现渗漏所造成的一切损失)。
7、厨、卫天棚做吊顶时应在下水管清污口处留活动检修口;不将生活污水排入雨水管道。
8、装修垃圾在规定清运时间袋装运到垃圾站,并保证楼梯间的'清洁卫生。不将建筑材料、垃圾堆放在公共场所(包括公共走廊)。
9、安装防盗网、防盗窗花采用管理处统一的样式、规格、材料。并装在管理处指定位置;安装空调要经过管理处审批。
10、不封闭前阳台,不擅自改动智能化线路。
11、不私自改动燃气管道,确需改动的应通知燃气公司进行。
12、装修施工期间关门施工,以免噪声及装修灰尘飞扬。
13、在装修期间不使用瓶装煤气,不使用电热棒、电炉等设施。
14、承担装修管理规定中应负的其它责任。
15、如有违反上述规定,可按市政府有关规定及《聚龙湾装修管理规定》进行处罚。
装修施工单位:
装修负责人:
装修户业主/业主委托人:
联系电话:
身份证号码:
联系电话:
年月日
房屋装修承诺书 篇4
xxx银行股份有限公司xx市分行：
我方若承建贵行的施工采购、安装工程、维修、装修工程，我方将配备精兵强将，为你方服务，我将做到：
满足你方xxxx年xxx月xxx日前完工的工期要求。如我方工期延误，每推迟一天按500元罚款，累计延误（停工）超过10天，你方有权单方解除本合同，解除本合同的通知送达乙方时本合同解除。给你方造成其他损失的，我方将承担全额赔偿责任。
特此承诺
xxxx建筑工程有限公司
法定代表人或委托代理人：
二0xx年十月二十日
房屋装修承诺书 篇5
为了保证建筑物结构和使用安全，保障所有业主的安全及利益，维持良好的公共秩序，本公司同意遵守以下装修管理规定，并承担违规责任：
一、承重结构
1、禁止改变房屋承重结构；
2、禁止在承重墙上穿洞、拆除连接阳台的墙体、门窗；
3、禁止不适当增加楼面静荷载，包括在室内砌墙、超负荷吊顶，安装大型灯具，铺设大理石地板等；
4、禁止任意创凿、重击梁、板、柱、承重墙，外墙内侧及公共排烟道。确需改变建筑物主体或承重结构，明显加大负荷的，申请人应委托建筑物原设计单位或有相应资质的设计单位提出设计方案，报政府设计审批部门审批。
二、燃气管道设施
禁止擅自改动、暗藏燃气管道，确需改动的，应提前一个月向供气单位提出申请，由供气单位组织实施，经供气单位验收后开通点火，并向管理处提供相应证明。禁止安装使用直排式燃气热水器。
三、防火
装修施工作业应遵守消防规定，作业现场应至少配备两个灭火器，按消防规定应向消防主管部门申报时，必须得到批准后方可开工。
四、房屋功能
装修需改变原房屋功能（如住宅改办公室）的，应向规划主管部门申报，在得到规划主管部门批准后实施。
五、电气
电线的敷设和电器的安装，装修者应聘请持有操作证的.工人施工，室内电器的总负荷不应大于原设计的负荷，不得不经穿管直接埋设电线。
六、给排水
给排水管道的改造和施工必须保证其他业户的水管安全使用。装修时应对卫生洁具、地漏、下水管道等采用有效的防护措施。不得更
房屋装修承诺书 篇6
为了保证建筑物结构和使用安全，保障所有业主的安全及利益，维持良好的公共秩序，本公司同意遵守以下装修管理规定，并承担违规责任：
1、禁止改变房屋承重结构；
2、禁止在承重墙上穿洞、拆除连接阳台的墙体、门窗；
3、禁止不适当增加楼面静荷载，包括在室内砌墙、超负荷吊顶，安装大型灯具，铺设大理石地板等；
4、禁止任意创凿、重击梁、板、柱、承重墙 ，外墙内侧及公共排烟道。确需改变建筑物主体或承重结构，明显加大负荷的，申请人应委托建筑物原设计单位或有相应资质的设计单位提出设计方案，报政府设计审批部门审批。
禁止擅自改动、暗藏燃气管道，确需改动的，应提前一个月向供气单位提出申请，由供气单位组织实施，经供气单位验收后开通点火，并向管理处提供相应证明。禁止安装使用直排式燃气热水器。
装修施工作业应遵守消防规定，作业现场应至少配备两个灭火器，按消防规定应向消防主管部门申报时，必须得到批准后方可开工。
装修需改变原房屋功能（如住宅改办公室）的，应向规划主管部门申报，在得到规划主管部门批准后实施。
电线的敷设和电器的安装，装修者应聘请持有操作证的工人施工，室内电器的总负荷不应大于原设计的负荷，不得不经穿管直接埋设电线。
给排水管道的改造和施工必须保证其他业户的水管安全使用。装修时应对卫生洁具、地漏、下水管道等采用有效的防护措施。不得更改、损坏、主给排水管，禁止将雨水管道用于生活污水的排放。
装修时不得破坏外围墙 ，不得重击、破坏外围窗周边，以免墙渗水。对厨房、洗手间等需防水部位应做好防水处理。地面铺设瓷砖或安装其它设施之前应通知管理处前来验收，经管理处试水合格后方可进行下一步工序，如因施工原因造成楼板渗漏水，由装修者负责修复并承担一切费用，装修业主（住户）承担连带责任。
1、阳台禁止安装防盗网和封闭，阳台安装入户防盗门、空调支架应接管理处统一规格、式样制作并按指定位置进行安装；
2、防盗网应采用不锈钢制作，并加设应急逃生口，窗户的.防盗网应安装在窗内侧；
3、建筑物外墙上的广告、招牌、标识等应接管理处要求实施；
装修者装修期间，严禁占用公用地方加工或堆放材料。
装修垃圾必须袋装并接管理处指定的位置、方式、时间堆放，由管理处统一清运，费用由装修施工单位承担。
1、按管理处指定的电梯上下货物；
2、不得将易燃易爆和腐蚀性物品带入电梯；不得将尺寸过大和过重的物品带入电梯，不得超载运行；
3、不得将货物拖进拖出电梯，以保持电梯内卫生；
4、不得在上、下班时间和电梯使用高峰时间或管理处认为不合适的时间内运载货物或垃圾。
1、装修者在进行房屋装修时不得影响大楼正常办公，有噪声的施工项目可安排在下班后（18：00—次日7：00）进行。
2、大楼内装修时间为上午8：00-12：00，下午14：00-19：00，节假日禁止噪音工程，装修者应合理安排好人力物力；
1、装修者应在申请获管理处正式批准，发放装修许可证，办理临时出入证后，方可派施工人员进入现场施工。
2、装修者在装修过程中临时增加装修项目，须报管理处补充登记后方可施工。
十四、处罚。
违反以上管理规定，按《房屋二次装修管理规定》进行处罚。
业主（物业使用人）签字：
房屋装修承诺书 篇7
为了进一步贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规及其他规定，确保工程现场的施工生产安全，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本人/公司（指承诺人，下同）作为项目第一安全责任人，对安全工作负全面责任，现郑重承诺如下：
一、严格遵守国家法律、法规，坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，切实落实各级人员安全生产责任制，努力实现安全生产可控、在控和能控。
二、建立健全生产安全保证体系和监督体系，完善生产安全指挥系统，健全安全管理与考核制度，制定实现安全生产工作目标的工作重点要求和措施并跟踪检查执行情况。
三、认真做好危险点分析和预控，大力开展标准化作业，对工程现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取有效的防范措施。
四、确保安全生产所需资金的足额投入，重点保证反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（“两措”计划）所需经费的提取和使用，建立安全生产奖励基金，保证安全奖励所需费用的提取和使用。
五、按照《建设工程安全生产管理条例》等法规及有关行业安全标准、规范的要求，制定施工和防范措施，施工现场的危险部位实施有效防护，杜绝违章指挥和违章冒险作业现象，保障施工现场各种部位、各环节符合安全要求。
六、定期组织召开安全工作例会，对安全工作中存在的不足和问题进行分析，制定相应的整改措施和管理；定期组织内部安全检查，对上级单位、业主方、监理单位及内部检查时发现的问题及时组织进行整改。
承诺人：
日期：
房屋装修承诺书 篇8
装修公司承诺书
装修公司承诺书一
为保障宏府大厦业主和使用人的生命及财产安全,根据国家相关消防安全法律、法规,并结合大厦实际情况,特制定任何装饰、装修公司在大厦内施工过程中的防火安全责任承诺书:
1、凡在大厦的任何部位因装饰、装修需动火施工作业的单位或个人必须在大厦物管部办理临时动火申请手续。
2、承担施工动火的单位负责人必须在施工前向大厦安保部领取《临时动火申请表》，详细填写动火事由，动火部位装修施工动火的起止时间及范围，采取的防范措施，并经大厦安保部审批同意，领取《装修动火许可证》，并将此证张贴于装修单位或业主外门明显处。
3、装修施工动火前要认真清理现场及周围的可燃和易燃物品，并配置一定数量的灭火器材(可租赁)。
4、现场开始施工动火前，必须经大厦安保部消防主管对现场的防火措施进行验收后，方可施工。
5、施工现场所有人员必须遵守大厦《消防安全管理规定》，禁止动用明火，严禁吸烟，严禁违章操作用电。
6、在装修施工作业的过程中，发生事故时，必须马上采取措施处理，并及时报告大厦消防安全监控中心。
7、装修施工动火的单位或个人凡违背承诺书条款，并造成损失，情节较轻的给予批评教育,处以罚款，情节严重的除赔偿经济损失外，还要贪依法追究其单位，或个人的法律责任。
装修公司承诺书二
物业管理有限公司：
根据物业管理有关法规和写字楼物业管理处的要求，为保证写字楼物业的完好和安全，维护好入驻企业的合法利益和公共场所设施的整洁美观，公司在进行装修施工期间承诺如下。
1、不擅自改变房屋建筑结构、设计用处和布局，需要改变水管、电线走向的需要提前中请批准。不对房屋建筑的内外承重墙、梁、柱、楼板、露台进行违章凿拆、搭建。
2、不占用和损坏楼梯、通道、屋面、平台、道路、机动车位、非机动车位等公共部位、场所和设施。不擅自损坏、拆除、改造供电、给排水、供气、通讯、消防等公共设施。
3、不乱搭建、乱贴画。不进行有损于公共设施的工程，保证物业外观和公共装饰的美观和统一。
4、不使用有毒、有污染的装修材料。装修垃圾不抛撒乱放，并及时清运出场，运送过程中不影响写字楼内的整洁。散落的垃圾要及时清理干净。施工材料、设备和施工人员按规定的出入口入场。施工人员每天做好入场登记，并不在施工现场留宿。
5、施工中不影响其他企业的正常办公。安装空调、防盗窗、风机等装置的，要先向物业管理处提出申请，经批准后方可施工。
6、建筑垃圾、黄沙、水泥等散装材料必须装袋搬运，不得使用客运电梯运送装修材料。损坏公共设施的要照价赔偿。
7、对在施工中造成管道堵塞、漏水、停电、坠落和火警等造成公共设施、设备和他人利益损失的，要及时给予修复和赔偿。
8、装修现场必须合理封闭，降低粉尘和噪声。施工现场严禁用火和吸烟，施工中使用电焊时要向物业管理处提出申请。
上述条款我公司已确认并保证遵守。若有违反，物业管理处有权处理并限期改正和强制整改。包括停止供水、供电甚至禁止入场。直至停工整顿整改完毕方可施工。装修单位：公司(盖章)承诺起始时间：
工程项目承诺书范文(集锦7篇)
感谢您的阅读小编推荐您接下来看一下“工程项目承诺书范文”，你对写范文是怎么看待的呢？这项任务需要我们处理多种类型的文档创作，一个称心的助手就是网络上的范文。范文能让我们迅速掌握写作要点，以下内容仅供参考请综合考虑其他因素做出决策！
工程项目承诺书范文 篇1
关于四组团苗木换植承诺书
致：新郑市国瑞房地产开发有限公司（工程部、设计部、物业、
监理单位）
我单位承接施工的新郑市国瑞城四组团园林景观分包工程已
施工完毕，并申请工程部、设计部、物业、监理单位予以验收， 在验收过程中发现的园林硬景、水电安装部分的不合格项目已整
改完毕。绿化种植存在部分苗木死亡，苗木规格未达到设计要求， 鉴于目前的气候不适宜苗木的更换和补种，为了不影响我单位的 竣工验收及向物业部门移交使用工作。我单位承诺于2015年10 月30日前对绿化种植换植完毕。恳请贵单位考虑目前实际情况 给我单位办理竣工验收手续。
北京龙腾园林绿化工程公司
2015年9月16日
工程项目承诺书范文 篇2
致（招标人） ：
作为参与 （工程名称） 项目的投标方，根据国家、自治区及南宁市相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照南府发[20xx]51号文规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入市财政部门设立的农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，由财政部门从我方农民工工资保障金中先予划支。我方在中标后如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消中标资格。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质 [20xx]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质 [20xx]22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行南宁市人民政府令第32号《南宁市人民政府关于修改＜南宁市散装水泥和预拌混凝土管理规定＞的.决定》的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按南宁市人民政府令第32号规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
投标人： （盖章）
法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）
日 期： 年 月 日
工程项目承诺书范文 篇3
工程项目廉洁承诺书范例篇一
为加强对 项目管理，预防腐-败现象的发生，规范工程建设项目承包单位、发包单位及监理单位等的各项活动，防止各种谋取不正当利益的违法行为，保护工程参建者和当事人的合法权益并确保合同能够得到高效、严格的履行，根据工程建设和国家及我公司廉洁建设的有关规定， (以下简称甲方)与
(以下简称乙方)，特签订本廉洁承诺书。
第一条 甲乙双方的权利和义务
双方同意并声明，在业务活动中：
1、严格、自觉的遵守和执行国家及公司关于工程建设、和市场活动的有关法律、法规、相关政策以及廉洁建设的各项规定。严格执行经济合同文件，执行工程建设管理制度。
2、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，严格、自觉按照合同办事，不得损害对方和甲乙双方的利益。
3、认真落实工程建设责任制，按照谁主管谁负责的原则，加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理，加强其廉洁意识、守法意识和守约意识。实行工程廉洁承诺，并认真监督查处违法违纪及渎职行为。
4、倡导相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉洁规定行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方违反承诺条款的，有向对方上级有关部门举报并要求告知处理结果的权利。
5、不以损害甲乙双方或第三人利益为代价获取不正当的利益。
第二条：甲方的承诺
甲方工作人员在工程建设中应遵守如下规定：
1、不得索要或接受乙方钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2、不得接受乙方安排的可能影响公务的住宿、宴请娱乐、旅游观光活动;不得接受乙方提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3、不得要求或者接受乙方为其及家庭成员在住房装修、婚丧嫁娶、旅游等方面提供方便。
4、工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、
劳务等经济活动。
5、不得违反规定向乙方推荐分包单位和设备、材料供应商，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备等。
6、不得为获取乙方回扣或其他谋取私利而多签或多算工程量、多结工程款;不得从乙方承包的工程中收受回扣，谋取私利。
7、不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。
8、其它有关违反公司廉洁规定的行为。
第三条 乙方的承诺
乙方应与甲方和监理保持正常的业务来往，按照有关法律、法规和工作程序开展业务工作并遵守以下规定：
1、不得以任何理由向甲方、监理单位赠送钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。
2、不得以任何名义为甲方、监理单位报销应由甲方、监理单位或个人支付的任何费用。
3、不准以任何理由为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员提供有可能影响执行公务的宴请、健身和娱乐等活动。
4、不得为甲方和监理单位的相关人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
5、不准接受或暗示为甲方、监理单位和其它相关单位及其工作人员装修房屋、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排旅游观光活动提供方便。
6、不准利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。
第四条 责任追究
1、甲方若违反本承诺规定，按照甲方公司的管理规定执行。
2、乙方若违反本承诺规定，甲方有权要求乙方对责任人进行处理。情节严重的，追究法律责任。
第五条 本承诺书由双方单位互相监督执行。
第六条 本合同作为工程施工合同的组成部分，双方签字盖章后即生效，有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格并办理完毕工程结算后止。
第2 / 3页
甲方单位： 乙方单位：
法定代表人(委托代理人)： 法定代表人(委托代理人)：
监督电话： 监督电话：
年 月 年 月 日 日
工程项目廉洁承诺书范例篇二
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目中我方的各项活动，防止各种谋取不正当利益的违法违纪行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，作出以下承诺：
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
(五)不以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(六)不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(七)不接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(八)不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
乙方单位：(盖章)
年
日 月
工程项目廉洁承诺书范例篇三
廉政承诺书 为切实加强工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐-败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，我向组织承诺：
一、严格遵守国家、省、市关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。
二、业务活动要坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。
三、加强对施工、监理、审计等参建单位履约监管，建立完善信用信息互认共享、守信激励和失信惩戒等机制，促进工程建设领域诚信体系建设，引导企业诚实守信，不断增强市场主体的诚信意识。
四、坚持“八个坚持、八个反对” 和“两个务必”，谦虚、谨慎、不骄、不燥，正确处理好职务与责任、个人与组织、干部与群众的关系。
五、加强对本部人员的廉政监督，建立廉政工作制度，如有发现在工作中有违法乱纪的行为，要及时提醒、自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。
以上承诺本人将严格履行，自愿接受广大员工的监督，如有违反，愿接受责任追究。
承诺人姓名：
工程项目承诺书范文 篇4
附件二
项目用工管理承诺书
为贯彻落实国家和北京市有关农民工管理的规定，贯彻公司实施的《项目劳务管理承诺书》农民工“四好”，切实做好农民工“待遇好、组织好、教育好、管好”的具体工作，维护公司良好的社会信誉，（负责人：）向中天开元（北京）建筑装饰工程有限公司作出如下承诺：
1．承诺不违反国家和北京市的劳动管理规定，及时与劳务分包商（或个人）签订劳动合同
< p>同上，不违法用工，举报劳动合同到公司工程部备案。2.承诺保证农民工工资按时、及时发放，并按照基本要求提供良好的食宿条件。
3.落实“四好”承诺的具体工作主要包括以下几个方面：
（一）法律法规保障农民工基本权益的必要条件保护农民工的生活，保障农民工在政治上的平等地位；
（二）认真做好农民工招聘工作，逐步建立劳务队伍党和工会组织； p> 质量和劳动技能的教育和培训。
4.承诺在项目的整个运营过程中不会发生劳资纠纷。如有劳动争议，立即报告，同时妥善处理，无法解决。
公司的研究。
5.当公司发现该项目未与劳务分包商（或个人）签订劳动合同，且该劳务被非法雇用时，承诺人自愿接受公司
罚款500元处2000元以下，限期整改。
6.当公司发现项目未能按时按数量支付农民工工资时，每发生一次，承诺人自愿接受
公司将支付2000元A罚款5000元左右，公司同意直接从工程款中扣除相应金额用于支付农民工工资。
7.承诺按月向建委和公司提交《北京建筑劳务分包项目雇主劳务费用结算表》
未按期如实提交《支付情况表》时对建委和公司，承诺人将自愿接受公司每次罚款1000元。
8.如被行政部门通报或被媒体曝光，承诺人自愿接受公司（按“创精品工程，文明
安全达标化工场地 同意公司直接从工程款中扣除相应金额用于支付农工工资； 同时，公司将无条件接受公司的相关处罚。
9. 因违反国家和北京市地方劳动管理规定，受到行政主管部门处罚的，承办人自愿承担罚款，
同时，公司无条件接受相关处罚 .
项目名称：
承诺人（项目负责人）：（签字盖章）
身份证号：
日期：年份
二月天
工程项目承诺书范文 篇5
施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书
项目名称：
本人承诺承担施工过程中的施工费用及设计使用寿命建造。工程质量事故或质量问题的责任。在项目建设过程中认真履行以下职责：
1．严格遵守有关法律、法规和标准，认真履行建设工程合同约定的责任和义务。
2.保证在岗位上履职尽责，不超出执业范围，不同时担任两个以上工程项目的项目负责人。
3.对工程施工质量全面负责，负责建立质量管理体系，按要求配备施工现场管理人员，负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程。
4.负责组织编制施工组织设计，负责组织编制、论证和实施高风险子项目专项施工方案，负责组织质量和技术交底工作。
5.负责组织对进入施工现场的建筑材料、构件、设备、预拌混凝土等进行检查，未经检查或检查不合格的，不予投入使用； 对涉及结构安全的试块、试件及相关材料进行见证取样和检测，保证送检样品的真实性和代表性，不得篡改、伪造检测报告，不得表明或暗示检测机构出具虚假检测报告。
6.严格按照批准的施工图设计文件和技术标准组织施工，负责组织隐蔽工程的验收，参与基础、主体结构等子工程的验收。参与单位项目的验收和项目的完成； 在验收文件上签字，不签虚假文件。
7.不得偷工减料，不得使用危害施工质量、国家明令禁止或禁止使用的工艺、设备和材料。
8.定期组织质量隐患排查，及时消除质量隐患； 落实建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求。
9.组织对施工现场操作人员进行岗前素质培训，未经质量安全培训和无证人员不得上岗。
10.按要求报告质量安全事故，及时启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。
11.法律、法规和标准规定的其他质量责任。
工程项目承诺书范文 篇6
承诺书
：
我 以 名义承接的
工程由我方负责施工，现承诺如下：
1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。
2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还，与贵公司无关。
3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除)，与贵公司无关。
4、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵公司无关。
5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任，与贵公司无关。
6、我方保证不得发生任何安全事故，否则，一切经济、民事、法律责任均由我方承担，与贵公司无关。
7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。见附表
8、自愿执行本公司工伤保险。
9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。
承诺人： 年 月 日 附：身份证复印件1份
巴电建设安装有限责任公司
电力建设工程安全管理协议
(SAQBl-4输变电工程——线路、变电站安装工程劳务)项目名称： 签 订 地：
签订时间： 年 月
日电力建设工程劳务分包安全协议
SAQBl-4输变电工程——线路(或安装)工程劳务
发包单位： 以下简称 甲方 承包单位： 以下简称 乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目 1．工程项目名称： 2．工程地址： 3．承包范围： 4．承包形式：劳务分包 5．工程合同编号：
6．工程项目期限：自 年 月 日至 年 月 日(如有变动，以工程实际送电时间为本工程合同截止日期)
二、协议内容 1．安全文明施工目标
(1)不发生轻伤及以上人身事故。
(2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。(3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。(4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2．本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
(1)《中华人民共和国安全生产法》。(2)国务院《建设工程安全生产管理条例》。(3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
(4)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》(DL 5009．
2、DL 5009．3)。
(5)国家部委办相关安全的规定。
(6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。(7)国家电网公司《电力安全工作规程》。(8)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。(9)建设工程所属的地方安全、环境法规。
(10)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。3．甲乙双方的安全文明施工权利和义务
(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
(2)分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。(3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。(4)施工期间，甲方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派 同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员 人。
(5)按照国家、国家电网公司、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与耍求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
(6)工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。(7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
(8)按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。(9)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动专项应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
(10)因违反本协议造成的安全事放或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。4．甲方的安全文明施工权利和义务
(1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
(2)组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡(安全合格)证”，做到有据可查。(3)定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。(4)编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人监护。
(5)向乙方通报业主项目部和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报(简报、快报)。
(6)组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
(7)建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。
(8)危险性较大的施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导，并向乙方进行安全施一交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。(9)督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。
(10)在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。
(11)在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。
(12)进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。
(13)对控制室、继保室、通信机房、计算机室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备以及现场的易燃易爆危险品，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。(14)组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔漏防护等安全文明施工、环境保护各项措施；建立和执行SF6气体的采购、储存、使用和回收处理的安全管理办法和措施。
(15)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
(16)组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。(17)组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。(18)按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
(19)组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。
5．乙方的安全文明施工权利和义务
(1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
(2)乙方进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是乙方企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经甲方审核同意。
(3)按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业，做到有据可查。
(4)执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。
(5)参加甲方组织的安全工作例会和安全活动，配合甲方解决现场的安全生产问题。
(6)在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。
(7)对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
(8)严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
(9)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查(包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题组织整改。
(10)在甲方指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工项目部产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。
(11)每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。(12)督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。
(13)严格执行甲方现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。(14)对危险性较人的作业项目，落实甲方编制的专项安全技术措施，满足安全施工条件，得到甲方许可，并在甲方专人监护下工作。(15)按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料以及噪声、振动等控制措施。
(16)落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。
(17)落实甲方制定的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。
(18)制定自带作业工(机)具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工(机)具、安全工器具进行检查、维护，确保合格有效，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工(机)具和安全工器具。
(19)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。(20)高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。
(21)严格按照甲方的施工方案、作业指导书和安全技术交底要求，落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、临时间断工作及来可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项安全措施。
(22)临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。
(23)在可能有感应电压的情况下作业，应保持安全距离，采取有效可靠的接地与防护措施。
(24)施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，应向甲方提出相应要求，安全措施落实后方可开展工作。
(25)在电缆层、电缆隧道及GIS开关室、容器内、密闭空间等区域内工作，应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。
(26)作业人员进入工井作业前，在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体突然喷出伤人，开启井盖后应加强通风和监测，必须使用非金属梯子上下工井，工井口应用井圈或护栏，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即盖好井盖，以防意外。
(27)落实危险化学品使用和废料处置的要求和措施，并对施一中产生的危险化学废料按规定进行匝l收和集中处置。
(28)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。
(29)定期组织劳务作业人员身体检查，并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。
(30)现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，并做好善后处理工作。
(31)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。6．安全文明施工考核标准
(1)甲方按照分包合同价款，预留5%作为乙方的安全保证金、预留5％作为乙方的合同履约金。
(2)发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。(3)甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。
(4)乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。
7．需要补充协议内容
安全保证金、合同履约金在第一次申请工程预付款时，按照合同价款10％一次性扣除，工程施工完毕未发生施工安全问题，保证金全额退还。
三、附则
(1)本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
(3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。(4)安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。(5)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
(6)其他未尽事宜可另行约定。(7)本协议一式四份，甲方、乙方、工程管理部、工程管理实业部各一份。
甲方：
乙方：
单位名称(盖章)：单位地址：
法定代表人(或授权代理人)：
签订日期： 年 月 日
单位名称(盖章)：单位地址：
法定代表人(或授权代理人)： 签订日期： 年 月 日
合同编号 工程发包人工程承包人签订时间 签订地点
施 工 合 同
工程施工合同
工程发包人(甲方)： 工程承包人(乙方)：
依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，为明确甲乙双方的权利义务和责任，双方就劳务分包费用等事项协商达成一致，订立本合同。
第一条 劳务分包方工作对象及提供劳务内容工程名称： 工程地点： 劳务分包内容：
第二条合同期限
自 年 月 日开工之曰至 年 月 日止，若开竣工时间有变化，以甲方书面通知时间为准。
第三条合同价款
1、本合同总价款 定为人民币： 万元(大写：)，合同价款最终以结算价为准。
2、合同价款中包含了管理费、工具用具使用费、进退场费、劳务人员进退场交通费、劳务人员保险费、材料二次搬运费、税金、双方约定由乙方承担的机械费等费用，乙方已在合同价中充分考虑了自项目开工至竣工验收期间物价上涨等不确定因素，因此所引起的费用变动，乙方不要求甲方予以调整。
第四条合同价款的支付与结算
1、合同价款支付以本合同约定为准，若有变更，乙方必须出具明确的书面授权。
2、按照双方议定的分包内容单价和甲乙双方签字确认的工作量计价。乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。
3、工程预付款：合同签订后，乙方办理了开工手续和施工人员进入现场后五日内甲方支付30％的预付款，乙方提供合同价全额80％符合税法规定的发票。
4、工程款结算方法及结算款支付：工程进度到60％并提供相关资料后再付30％，工程验收合格后再付实际合同金额的2 5％、竣工资料上报完后再支付5％，余下l0％尾款待质保期满(一年)后支付，乙方提供符合税法规定的发票。
当乙方实际完成工作量大于施工图中的工作量时，乙方应将增加工ft-量以书面形式报甲方审核，并经甲方项目经理、技经人员审核认可后方能作为结算的有效依据。否则，不予调增工作量及协议价款。甲方按照合同结算原则出具工程结算单，如乙方接到甲方结算通知，无正当理由在三十天内不予签字认可的，视为工程有效结算单。
5、工程质量保证期为一年，自工程验收合格之日起计算。在质量保证期满内，未发现乙方施工质量问题，质保期满后，甲方将质量保证工金拨付乙方。在质量保证期满内，发现乙方施工质量问题，乙方应在甲方规定的期限内无偿处理，质量保证期相应顺延。
6、结算以甲乙双方签字确认的实际完成工作量为准，工作量增减部分按本合同预算价进行结算，并签定补充合同。
7、乙方必须向甲方出具正规发票。第五条 人员要求
乙方在本工程项目中所用劳务人员必须是和乙方签定劳动合同的／、员。
乙方按合同约定为本工程提供劳务，为本二程派出其授权代表王治学、作业现场负责人赵晓满足工程需要的其他人员，全面履行合同的约定。乙方劳务人员必须是18-45周岁并经过县级(含县级)以上医院体检确认身体健康的男性公民，且持有身份证、外出务工证和体检合格证。其中技术工种的人员还需持有有效的相关资格证书。严禁使用未成年和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
第六条 甲方权利义务
1、根据本合同的约定和工程需要对乙方进行管理。
2、负责编制工程施工组织设计，统一制定各项管理曰标和管理制度，编制各项施工计划，物资用料计划。
3、负责与工程建设单位、监理、设计及有关单位联系，协调现场工作关系。
4、按照合同约定向乙方支付合同价款。
5、如乙方不能满足甲方对工程进度的要求，甲方有权要求乙方采取措施加快施工进度，乙方无权因采取这些措施要求甲方支付任何附加费用。如乙方未采取措施或采取措施后仍达不到甲方进度要求，甲方有权委托第三方来完成乙方未完成的工作量，相关费用按合同单价和工作量从从乙方合同价款中扣除。同时，因乙方未满足甲方进度要求的行为造成甲方必须委托第三方来完成乙方未完成的工作量，给甲方造成损失，乙方的劳务分包费用按乙方实际完成工作量结算价款的80％进行支付，剩余20％作为乙方对甲方损失的赔偿。
6、工程施工期间，如发生阻拦情况，甲方积极主动协调外部关系、7．方应积极主动服从甲方调度并配合甲方的组织管理。第七条 乙方权利义务
1、乙方所提供资质必须真实，由于提供不真实资质带采的所有责任和后果由乙方承担。
2、遵守国家法律法规、政策以及甲方制定的质量安全与环境保护的相关规章制度，接受甲方的管理、监督和指导。
3、乙方提供合同约定的各类劳务人员(特殊作业人员的配备必须满足施工要求)，完成合同约定的劳务分包内容。
4、乙方应按照有关规定为其劳务人员办理各项保险，保险期间压不小于本合同期间。并将人身意外伤害保险保单交甲方备档留存。
5、乙方应建立其提供给甲方的所有劳务人员的档案、并将本工程项目所用劳务人员的个人资料(姓名、性别、年龄、民族、身份证号码、家庭住址)附照片、身份证复印件、体检合格证报甲方项目邵甲查备案；乙方应保持劳务人员的相对固定，不得随意调换，若乙方随意调换劳务人员、未经甲方认可，造成乙方劳务人员或者第三人人生损害及其他财产损害均由乙方负责赔偿损失。有特殊情况需要进行调换时、须由甲方授权代表书面确认后方可进行。
6、对甲方提供的机械工器具、设备、材料等，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方应按照现行市场价格给予赔偿。
7、对本合同劳务分包范围内的工程质量、安全又明施工、环境保护向甲方负责。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、违章作业、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
8、乙方应与其所用劳务人员签订劳动合同，按照劳动合同的约定支付劳务人员报酬。并提供劳动合同复印件及签订合同人员的花名册给甲方备案。
9、乙方应按照其与劳务人员所签劳动合同的约定发放工资、若因工资发放产生纠纷，由乙方承担全部责任。
10、乙方应对其作业人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿见场拖工材料、设备，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担相应的责任。乙方人员有违反国家法律法规或其他规定的，由乙方负全部责任。
11、在业主资金不到位的情况下，由乙方自行解决工程启动资金、以保证工程的正常启动及进展，而不能以此原因拖延工期。第八条 安全文明施工
1、甲乙双方在签订工程劳务分包合同的同时，经双方协商一致，必须同时签订劳务分包安全协议。
2、双方必须按照各自的安全文明施工权利和义务认真履行安全文明施工、环境保护管理责任。
3、乙方必须严格执行国家、地方、电网公司、省公司、建设单位和甲万有关安全工作的法律法规、规程规范及标准制度，必须达到甲方提出的本工程的安全文明施工目标和安全文明施工要求
4、甲方有权对乙方工作现场和安全管理进行监督管理和检查考核。对不服从甲方安全管理、野蛮作业、管理混乱的，甲方有权责令其停工整改，直至通过甲力对其整改的认可方能复工；对拒不整改的，甲方有权中止合同；甲万有权对乙方人员在作业中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止、处罚，或要求乙方将其撤离本项目工地。
5．乙方必须严格执行甲方编制的安全技术措施，确保安全施工和文明施工。乙方必须接受上级单位或部门及甲方在安全文明施工方面的监督管理和检查考核，服从甲方对施工现场的安全生产管理，服从甲方人员的指挥，就作业现场安全和文明施工向甲方负责。
6本工程安全文明施工目标、甲乙双方的安全文明施工权利和义务、安全文明施工考核标准具体见本工程《安全协议))。
第九条 工程质量管理
一、质量目标
劳务分包范围内的工程质量应达到国家和行业规定的标准。
二、质量管理
1、乙方必须遵循甲方管理体系运行要求，遵守甲方质量管理规定和质量检查制反，服从甲力质量管理。
2、甲方预留乙方结算额l 0％的质量保证金，工程竣工经甲方验收合格或者一年内没有质量问题，质保期满后乙方无质量责任的，甲方返还给乙方。质量保证金的返还并不免除乙方的质量责任
本工程质量保修期按照甲方与工程业主所签合同执行，保修期自工程投产运行之日起计算，在质量保修期内因乙方原因造成的质量问题，乙方按照甲方要求的时间及时无偿修理，否则甲方可自行安排处理、其费用在预留质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付给甲方，并追究乙方违约责任。
3、对施工中由于乙方原因出现的工程质量问题，乙方必须无偿返工；造成甲方经济损失的，乙方必须对甲方给予赔偿。若乙方的施工质量达不到验收规范规定，不能保证工程质量、质量管理不符合甲方要求、甲方有权终止合同。由于乙方原因造成返工的损失，乙方应予赔偿。
4、质量争议：对工程质量有争议，由工程的监理单位鉴业，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
第十条违约责任
1、乙方因自身原因不能按期完成约定任务的、每延误壹日、应向甲方支付 合同价的％ 的违约金。如给甲方造成损失的、乙方应向甲方甲方的损失。
2、乙方发生如下情况之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失：(1)不服从甲方管理的；
(2)野蛮作业，不能保证安全和质量的；(3)乙方内部管理混乱，且乙方不能控制局面的；(4)乙方无正当理由自行退出施工现场的
3、合同签订后，如乙方单方解除合同，甲万全额扣除乙方履约保证金、并要求乙方赔偿因此给甲方造成的所有损失。
第十一条禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务工作内容转包或再分包绐池人。如发现有此行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方的所有损失。
第十二条合同纠纷解决方法 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向库尔勒币人民法院起诉。第十三条其他约定
1、合同签订后，乙方应向甲方缴纳工程履行保证金合同价价款5%、安全全保证金合同价款5％，如乙方发生违法行为造成罚款，拖欠民工工资及相关费用，甲方有权从乙方缴纳的工程保证金中抵扣，并有权要求乙方补足保证金不足的邵分。
2、工程完工后，需在一个月内提供竣工资料，一式四份，否则将扣除资料保证金：合同价款的1％。
3、本合同到期如双方未续约，本合同对双双方继续有效。
4、承包人在发包方发生上访事件一人次扣险工程款l000元，在发包方上级单位发生上访事件一人次扣除工程款 元。
第十四条 附则
1、本合同必须经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用晕后生效。
2、本合同正本一式贰份，合同副本 份。
4、合同订立时间： 年 月 日
甲方： 乙方：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
工程项目承诺书范文 篇7
xx市规划委员会：
我单位受委托，承担钟楼项目工程设计。现该项目正式申请办理规划审批手续。
我单位知晓《福建省实施办法》第四十七条、六十三条条款内容，为保证切实履行诚信义务，我单位承诺所报核准的方案设计系依据国家、省、市有关技术标准和规范，进行日照分析，计算用地面积、建筑面积、建筑高度、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位等规划技术经济指标，并对分析结果及指标的真实性、准确性负责。
如违反上述承诺，我单位将自愿承担相应的法律责任。
此致
敬礼！
承诺人：xxx
20xx年xx月xx日