每天帮 >地图 >合同范本 >

酒店装修合同

酒店装修合同模板

时间:2024-02-08 作者:每天帮

相关推荐

[荐]酒店装修合同模板2500字。

随着信息获取的多元化发展,无论是工作还是生活我们都会碰见撰写合同的时候。在签订合同前,我们应该通篇阅读,了解其详细内容。大家好我们今天为您推荐一篇有关“酒店装修合同模板”的网络文章,感谢您来参考并认真阅读我们的文章!

酒店装修合同模板 篇1

篇一:装修装饰合同纠纷法律适用问题

装饰装修合同纠纷应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

1、最高人民法院《关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》的答复意见及理由中明确提到“最高人民法院民事审判第一庭经研究后认为:装修装饰工程属于建设工程………..”。

2、建设部于2000年6月7日颁布实施的《建设部关于建筑装修装饰归口管理问题的复函》中明确了建筑装修装饰属于建筑行业的重要组成部分,而且其根据的法律也是根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律。

综上,既然装饰装修工程属于建设工程,那么装饰装修合同就应当属于建设工程合同,就应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等相关法律。

附上述复函:

最高人民法院《关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》

(2004)民一他字第14号

福建省高级人民法院:

你院闽高法[2004]143号《关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的请示》收悉。经研究,答复如下:

装修装饰工程属于建设工程,可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定,但装修装饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿。

此复。

2004年12月8日答复意见及理由:

最高人民法院民事审判第一庭经研究后认为:装修装饰工程属于建设工程,可以适用《中华人民共和国合同法》第286条关于优先受偿权的规定,但装修装饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿。理由如下:

第一,装修装饰工程本质上属于建设工程,应当适用《合同法》第286条关于优先受偿权的规定。国务院2000年1月10日颁布的《建设工程质量管理条例》第2条、2003年12月6日公布的《建设工程安全生产管理条例》第2条第2款规定:“本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程”。国家技术监督局发布的《国民经济行业分类与代码》国家标准,建筑业按从事工程建设的不同专业划分为“土木工程建筑业”、“线路、管道和设备安装业”和“装饰、装修业”三大类。因此,将装修装饰工程纳入建设工程的范围符合国家规定和行业规范。

京城著名房地产建筑工程律师团、京城著名追债律师团

总负责人:张仁藏律师(合伙人律师)

全国免费咨询热线:4008-598-360

移动电话:139******** (如需面谈请提前预约)

某人诉某公司装饰装修合同纠纷案

_______________________________________________________________________________________

(2009)汇民一(民)初字第4769号

民事判决书

原告**,男。

被告上海**建筑装饰设计工程有限公司,住所地上海市**号。

法定代表人**。

原告**诉被告上海**建筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案,由原上海市南汇区人民法院受理后,依法适用简易程序,由审判员闵浩德独任审判,于2009年7月6日公开开庭进行了审理,原告与被告法定代表人到庭参加诉讼。因原上海市南汇区人民法院撤销并入上海市浦东新区人民法院,2009年8月9日起由上海市浦东新区人民法院继续审理。审理中,本院陆续准予了原告对涉案房屋装修进行质量检测和修复费用评估的鉴定申请,委托有关鉴定部门进行司法鉴定。又分别组成合议庭,于2009年11月30日、2010年3月16日进行了两次公开开庭审理,原告与被告法定代表人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告**诉称,原、被告于2009年3月15日签订《上海市家庭居室装潢装修施工合同》后,被告将装修施工转包给无装修主体资格的蔡**,装修过程没有计划,野蛮施工,偷工减料,使用劣质材料甚至有安全隐患的材料,每个工种在施工后都要返修,且返修质量极差,有的还不及返修前的状态,现造成许多严重后果:淋浴池浴柱施工及安装尺寸出错导致不能使用且手柄表面擦伤、卫生间台盆浴霸损坏、开关面板插座脏歪斜间隙过大装倒位等、插座接线孔内留有沙子、从未见过如此低劣门套制作、储藏室严重变形导致应急活门无法打开使用、大面积涂料胶水倒翻阳台墙面和铝合金窗框上、插座错误导致脱排不能安装、淋浴器旁数只插座接地短路引起整个回路跳闸、淋浴器遭短路电击、燃气管道三次拆装与换管、燃气二次泄漏检测、连接淋浴器燃气管尺寸出错导致冰箱无法放置、大理石门槛宽度尺寸过小导致地板安装要增加铜嵌条、所贴瓷砖出现不平缝隙过大横竖错位五处上下颠倒空鼓数十块等等。更为严重的是:隐蔽工程验收不合格,根本不符合“上海市住宅装饰装修验收标准”中关于排水管道、电气、卫生设备等强制性条款规定,造成极其严重的安全隐患。施工七十多天,主体四扇实木复合门未安装、储藏室铝合金门未配作、卫生间附件一件未安装,由于拖延工期返修返工等原因严重影响橱柜水槽脱排灶具地板马桶等后道工程进展和家电安装。故要求中止与被告签订的施工合同,不再支付剩余工程款5,335元(人民币,以下同);要求被告赔偿因施工不当造成的经济损失34,610.15元,其中未完成工程费用4,296.8元、工程逾期违约金4,000元、损害器物赔偿费用3,170元、隐蔽及相关工程推倒重来装修费用21,210.35元、其他费用1,900元、垫付款33元。

被告上海**建筑装饰设计工程有限公司辩称,对原告要求解除合同不再支付剩余工程款没有异议,但原告对因施工不当造成经济损失需要举证,由于做好油漆后原告将钥匙收回去了,故不存在违约和支付违约金,因没有造成损坏,故不同意原告要求器物损坏赔偿的诉讼请求。

经审理查明,2009年3月15日,原告(即合同甲方,下同)和被告(即合同乙方,下同)签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份,原告将位于上海市**号502室房屋交由被告装修,合同约定:承包方式为“半包”,总价款为19,300元;工期自2009年3月18日开工至2009年4月26日竣工;付款方式:水、电、管线隐蔽工程通过验收30%计5,790元、油漆工进场前35%计6,455元、验收通过当天30%计5,790元、签订工程项目变更单时5%计965元;合同“违约责任”中有:1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任;2、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方50元;6、由于甲方原因造成延期开工或者中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天,甲方应赔偿给乙方50元;

7、甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收,乙方可以顺延工程竣工和交付日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方50元;8、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方50元,工期顺延。合同在“其它约定”中约定:甲方负责提供地板、磁砖、龙骨、防潮膜、樟木片、龙头、卫洁、马桶、水斗、灯具、锁具、电气。在作为合同附件的《预算表》中列明了“分部工程项目”的名称数量、材料和人工的价格、施工工艺,其中有:四处“整体套装门”材料各750元、人工各120元、施工工艺为“1.8厚杉木板基?㈣置媸蚊姘濉⒛鞠咛酢保厥乙泼牛ǘ┕海┎牧?36.8元,储藏柜材料439.2元、人工195.2元,厨房水斗和龙头(甲方提供)人工各60元,卫生间座便器和台盆(甲方提供)人工费各60元,卫生间龙头(甲方提供)人工100元。合同签订后,被告于当月18日进场施工,原告也于当月21日、4月8日向被告分别支付了6,000元和7,000元装修款。2009年4月17日,在油漆工项目结束时,原告以被告未填保管单为由将房屋钥匙收回。此后被告又通过与原告联系后进场继续施工到6月上旬,又因双方争执不断而停止施工,尚有厨房、主卧室、客卧室、卫生间四扇“整体套装门”没有完成;储藏室移门没有订购安装;卫生间马桶、龙头、台盆和厨房水斗、灶具、脱排油烟机没有安装。另查明,被告在施工过程中,将浴霸排风管及阀座损坏、台盆四脚损坏、阳台墙面遗有0.6*0.8平方米的胶水痕迹、走道顶灯海绵垫损坏。

审理中,因原告申请,本院委托上海市质量监督检验技术研究院对房屋装修质量进行了鉴定,结论为:在给排水管道分项、电气分项、吊顶及镶贴分项中,存在与国家和地方标准规范的相关条款要求不相符合的质量缺陷。对此鉴定报告,原告认为电源接线盒的牌子不对、吊顶写的宽度应是高度、报告第四页6中“所以502室内给水管道渗水”漏掉了“渗”字、另外有些检测内容没有写入报告。被告则认为检测时应该是没有渗水的。原告提出因被告营业执照经营范围没有“家居装饰装修施工”内容,变更诉讼请求为:1、要求判决与被告签订的装饰装修合同无效并返还已付工程款13,000元;2、要求被告赔偿因施工不当造成经济损失22,868.9元,其中:隐蔽工程及相关工程重新装修费用8,798.9元,拆除旧装修及垃圾清运费2,500元,损坏器物赔偿费用3,170元,其他费用1,900元;3、要求被告承担全部质量鉴定费4,500元;4、要求被告赔偿不当装修造成对房屋结构影响1,000元;

5、要求被告赔偿精神损失费1,000元。

因调解未成,原告申请对装修缺陷修复重装费用的工程造价进行评估。经上海市高级人民法院委托上海中世建设咨询有限公司进行鉴定,出具了《关于**号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目工程造价司法鉴定书》,结论为:本案所涉**号502室室内装修缺陷的修复重装费用项目金额为7,049元。原告认为该司法鉴定书错误百出:1、第二页水管漏掉了封管费用440元;2、第二项墙面开凿应该是40米、108元;3、拆除重装和表面涂装的费用有1,800元,其中涂装的费用有1,500元,因为接线管要取出来,再弄水泥,和原来的涂料会有色差;4、没有提到走道吊顶和约定不符,水管更换要拆吊顶,有重装、垃圾等费用,重装工料费220元,加起来680元;5、卫生间档水条170元漏了;6、热水器要拆下来,重装和天然气检测要150元,报告没有提出;7、漏掉了三个墙洞90元;8、浴霸重新安装需要增加50元;9、垃圾清运费要300元,还有第二次清除要被告负担清运费;10、报告中有12.48个螺钉,不能买;11、现在安装不用麻丝了应该参照装饰装修的有关事项;12、接线暗盒数量不正确;13、关于磁砖镶贴,原告提供的资料表明总费用是3,829元,用于厨房卫生间的是3,530元,用于阳台的是264元,搬运费35元,但鉴定书全部用61元计算是错误的;14、厨房间卫生间的面砖写成了地砖;15、装修五个平方不会买五个平方的地砖,评估报告没有合理的操作性;16、南、北阳台的地砖面积和合同预算有点差异;17、面砖返工面积8.64平方米不合理,地坪翻掉还漏了防水处理159.15元;

18、橱柜的上下部磁砖也不排除有缺陷,所以裂缝地砖应该是5块不是3块;19、被告没有做过防水处理,面积少估了;20、厨房间橱柜需拆掉再重装,而且会影响质量,原告要求赔偿4,300元,但评估报告没有包含此内容;21、灯具拆掉重装应考虑拆下费用50元、重装费用200元;22、关于损害赔偿问题不评估没有道理,总共3,100元应该赔偿;23、涂料污染墙面要增加费用170元;24、热水气遭电击,不知道是否损坏,以后还不知道会不会坏;25、主卧大理石钢窗用的是劣质水泥,要重新贴,增加300元费用;26、由于被告没有居家装修和施工经验导致大理石失调,只能用铜嵌条,增加费用100元;27、合同施工期间水费、电费工185.9元要被告承担;28、司法鉴定文本中指责原告无理由要求终止合同是对原告不尊重。认为不包括未评估的,少算了3,000元,但原告表示不需要另行委托评估。被告对该工程造价司法鉴定书没有异议。上海市质量监督检验技术研究院和上海中世建设咨询有限公司有关技术人员到庭接受了当事人的质询并对鉴定报告中的相关问题进行了说明。

另查明,被告系其法定代表人**一人独资有限责任公司,经营范围为:建筑装饰设计工程,景观工程设计施工,园林绿化工程,土方工程,设计、制作各类广告。

上述事实由原、被告的当庭陈述和原告递交的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》附《预算表》一份、《收据》二份、被告《档案机读材料》等证据证实。

本院认为,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,但违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。本案中,被告既未取得家庭装潢施工项目的经营许可,又未取得相应施工资质,故其与原告签订家庭居室装修合同并进行装修施工,违反了相关行政法规的强制性规定,故该合同系无效合同。根据法律规定,如合同无效,因该合同取得的财产,应当予以返篇三:**诉**装饰装修合同纠纷案

**诉**装饰装修合同纠纷案

_______________________________________________________________________________________

(2010)奉民三(民)初字第1824号

民事判决书

上海市奉贤区人民法院

民事判决书

(2010)奉民三(民)初字第1824号

原告**,女。

委托代理人**,上海胜杰律师事务所律师。

委托代理人**,上海胜杰律师事务所律师。

被告**公司,住所地上海市奉贤区青村镇奉永路399号。

法定代表人**,董事。

委托代理人**,上海明泰律师事务所律师。

委托代理人**,上海明泰律师事务所律师。

原告**诉被告**公司装饰装修合同纠纷一案,本院于2010年7月12日受理后,依法适用简易程序,于2010年8月3日、2010年8月31日、2010年9月8日分别公开开庭进行了审理。原告**,被告**公司委托代理人**均到庭参加了诉讼。原告委托代理人**到庭参加了第一次庭审,原告委托代理人**到庭参加了第二、三次庭审,被告委托代理人**到庭参加了第一、二次庭审。本案现已审理终结。

原告诉称,被告向**公司承包浦东新区张江城市经典别墅区装饰装修工程。2008年9月18日,原、被告签订《安装承包合同》一份,约定由原告承包上述装饰工程中的门窗套安装工程,承包方式为清包,被告提供工具和材料,工程价款为:ba型别墅每栋人民币(下同)50,000元,bb型别墅每栋55,000元。付款方式:月结,每月10号付款。2009年5月25日,原告完工,经结算门窗套安装工程为1,443,749元。2009年4月1日,原、被告签订《补充协议》,约定原告为被告维修别墅,每栋维修费4,000元。2009年5月8日,原告维修完毕,实际维修22套别墅,维修费为88,000元。2009年6月,工程结束,被告要求原告工人留下来继续修理其他十几幢别墅,至2009年6月17日止,经结算维修点工共计5,750元。上述安装、维修总工程款为1,537,499元,被告已付款1,153,000元,尚欠384,499元。故原告诉讼来院,要求判令被告:1、支付工程款384,499元;2、支付从2009年6月1日起至判决生效日止的逾期付款利息(按同期银行贷款利率计算)。庭审中,原告因计算错误,变更第一项诉讼请求为:判令被告支付工程款296,499元。

原告针对其诉称的事实提供了如下证据:

1、安装承包合同一份,证明原、被告双方的承包关系,对承包的方式及付款方式等进行了约定。

2、补充协议一份,证明原、被告双方约定由原告维修别墅,每栋4,000元。

3、城市经典安装工程总产值结算单一份,证明原、被告双方对工程进行了结算。

4、安装代工支付明细(唐燕红)一份,系从被告公司打印的,证明被告至今已支付1,153,000元,明细上是1,123,000元,后面又付了30,000元。

5、支票及退票通知各一份,证明被告于2010年5月30日开具给原告一张70,000元的支票,因存款不足而遭退票。

6、2009年6月传家维修点工(清单)一份,证明被告应支付原告点工费5,750元,是原告自己计算的。

7、**班组点工人数表及传家维修点工工人款各一份,证明被告应支付给原告点工费5,750元,是原告计算后由被告的发包单位**公司盖章确认的,计算与证据6重复。8、证明两份,由**公司出具,证明原告实际维修别墅22栋。

9、手机录音一份,由原告手机132********呼叫被告单位**手机138********,证明**作为被告实际项目负责人,要求原告返还其50,000元用于发其他班组的工人工资,该款应当在被告的付款中扣除。

10、竣工验收流程表20份,证明原告安装及维修的别墅于2009年6月2日通过验收,另外一幢别墅因是样板房,没有拿到验收流程表。

被告辩称,原、被告双方在2008年9月18日的合同中约定的是清包工,原告只负责人工,完成10栋ba型、11栋bb型。完工后,被告足额支付工程款,在设施设备上给予原告支持。但原告在履行义务时,严重违约,约定工期是到2008年10月15日,但到2009年5月25日实际完工,逾期七个多月。由于原告施工质量不符合要求,造成被告向发包方结算时,被迫接受总价款下浮5%的要求。原告不给被告开具正规发票,造成财务无法正常做账,影响了被告正常的经营活动。被告尚欠原告工程款3,350元。工程总产值结算单是在原告胁迫下由被告单位陈垂骈签署的,其中ba型10栋、bb型11栋、bb房型地下室加柱头、前立面柱帽、柱脚是真实性的,其他都是被迫承认的。在工地上,原告携带工人逼迫陈垂骈在结算单上签字,当时上面没有原告签名的。从日期上看,杨琴与陈垂骈的签名日期也不一致。

被告针对其辩称的事实提供了如下证据:

1、**公司给唐燕红的付款汇总及相应凭据,证明2008年9月18日至2009年6月18日被告共向原告付款1,206,000元。

2、上海张江城市经典5期别墅外立面异形石材装饰工程承包合同一份,是被告与总承包人**有限公司签订的分包协议,证明双方在合同中约定了工程及单价。

3、承诺书一份,证明被告与总包方结款时因出现问题而无奈作出让步。4、工程决算单一份,证明外墙工程金额已经下降5%。

5、工程量清单一份,证明被告与发包人确认按照下浮后的价格结款。

基于上述认定证据,结合庭审中当事人陈述,本院确认如下事实:

2008年9月18日,原告与被告签订《安装承包合同》一份,被告方由**作为签约代表签字并由被告加盖公章,约定由原告为被告承包的位于上海市浦东新区张江城市经典别墅区装饰工程进行门窗套安装工程的施工,约定合同价款:ba型每栋50,000元、bb型每栋55,000元,安装材料由被告提供,2008年10月15日完工,完成后由被告方确认(如有任何一方要求提前或延期提交,应先与对方达成协议,并按协议执行),付款方式:月结(每月10日付款,25日依施工状况经现场负责人确认后方可借支)。2009年4月1日,原告与被告签订《补充协议》一份,被告方由**签字,约定由原告为被告维修别墅,共计21栋,每栋维修费4,000元,21栋全部结束通过验收,付款结束,包括工程款全部付清。后原告完成ba型10栋、bb型11栋,共计21栋别墅的安装工程及维修等工程。2009年

酒店装修合同模板 篇2

委托方(甲方):___________________

承接方(乙方):___________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行门面房装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程地址:________________________。

2、建筑面积_____________________平方米。

3、施工内容:________________________。

4、工程开工日期:_______年_______月_______日。

5、工程竣工日期:_______年________月________日。

工程总天数:______天

第二条、工程价款

工程价款(金额大写)_____________元。

第三条、质量要求

乙方施工,必须严格按甲方要求实施。

第四条、付款方式

工程完工待甲方验收合格后,全额付款。

第五条、违约责任

1、乙方在工程期限内必须完工,否则甲方有权拒付工程款且追究乙方责任。

2、乙方施工若未达到质量要求,甲方有权责令乙方负全责。

第六条、合同的变更

合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。

第七条、合同生效

1、本合同由双方盖章,签字后生效。

2、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。

甲方(签字/盖章):____________________

乙方(签字/盖章):____________________

______________年_________月_________日

酒店装修合同模板 篇3

依照及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

1.2工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.3合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。-

乙方必须严格按经甲方确认的图纸和材料施工。乙方保质保量按期完成施工任务,图纸及材料需要变更,必须经双方协商达成共识后再补充书面协议,连同原合同一起生效。

(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)

第三条 甲方义务:

3.1 提供施工期间的水源、电源;

3.2 负责协调施工队与邻里之间的关系;

3.3 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

3.4 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第四条 乙方义务:

4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

4.2保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

4.3 汗蒸房的装修要严格按照规定施工装修不能因用料不当影响他人身体健康和伤害,造成的后果由乙方全部负责。

4.4 汗蒸房的材料一定要环保,无毒,无辐射,设备,设施待测试运行合格后方可交付甲方使用

第六条 工期延误:

7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

7.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

9.5 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

10.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

10.2 本合同签订后工程不得转包。

10.3 本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。

10.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

酒店装修合同模板 篇4

甲方:(以下简称甲方)_____________身份证号:________________________

乙方:(以下简称乙方)_____________身份证号:________________________

为了建好工程,甲方原将工程约平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。

一、工程名称:______________________________________

二、工程地址:______________________________________

三、建筑面积:____________约m2

五、承包方式:包工包料

六、工程造价:含价有税费__________元/m2

七、合同工期:总计天数________天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

八、工程性质:________________________________。

九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

十一、施工中的具体要求

1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。

得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。

乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款______万元,工程竣工后验收合格后,甲方在日内付足乙方工程总价款的_______%,剩余_______%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在年内付清。

4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金_______%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。

十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金_______万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。

十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

甲方(签字/盖章):____________________乙方(签字/盖章):____________________

______________年_________月_________日______________年_________月_________日

酒店装修合同模板 篇5

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)破坏地面,层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

(3)强令乙方违章作业施工的其他行为。

凡必须涉及以上所列内容的,应有涉及改动方案的设计图纸,并对安全使用性出具书面说明。

9.2.1 制定并组织落实施工进度计划。

9.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

9.2.3 施工中发现有任何影响履行本合同的情形和事项以及其他隐患时,应及时书面通知甲方,以便甲方及时做出处理,未履行该义务的,承担由此造成的责任和损失。

9.2.3.1 应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。

9.2.3.2 必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险,在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担。

9.2.3.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用。

9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前,负责工程成品保护工作。

9.2.5 负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

10.1 隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后24小时内以书面形式通知甲方代表(监理工程师)验收,验收合格并经甲方代表(监理工程师)在检验纪录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。

10.2.1 工程具备竣工验收条件的,乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收,并在验收后2日内书面通知乙方同意或提出修改意见,双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

10.2.2 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的,视为工程合格同意验收,应办理竣工结算手续。 10.2.3 竣工日期为乙方送交竣工验收报告,并经甲方和监理方确认验收合格的日期,竣工日期也视为保修起始日期。

10.2.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程,甲方不得使用;如甲方强行使用,则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。

10.2.5 因特殊原因部分工程暂时不能竣工的,双方可签订甩项竣工协议处理。

10.2.6 竣工结算:竣工报告经甲方同意后,乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起15个工作日内进行审核确认,按合同约定向乙方支付工程尾款,同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的,应承担乙方相应的保管费和利息损失。

11.1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

11.2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款3‰的违约金。

11.3 由于乙方责任延误工期的,每延误一日乙方应向甲方支付合同金额3‰的违约金;乙方向甲方支付延期违约金的同时,应向甲方额外支付因乙方原因造成的甲方支付监理方的延期监理报酬。

11.4 由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

11.5 违约方承担违约责任后,除符合以下情况而中止合同外,双方均应继续履行合同,以保持工程的连续性和已施工程的完好:

(1)合同已无法履行。

(2)甲、乙方协议停止施工。

(3)调解要求停止施工。

(4)仲裁要求停止施工。

(5)法院要求停止施工。

12 其他:有关保险、担保、保修等内容,双方可以书面形式另行约定,作为本合同附件。

13 不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。

14 争议解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第(1)种方式解决:

(1)依法向工程所在地人民法院提请诉讼。

(2)提交 仲裁委员会仲裁。

16 本合同正本一式三份,甲乙双方各执一份;副本 份,甲方 份,乙方 份。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,根据酒店装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,酒店装修工程(以下简称甲方)的有关事宜,达成如下协议:

1.2 工程内容及做法(详见附表1:酒店装修工程施工项目确认表.附表2:酒店装修工程内容和做法一览表).

1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.

1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表酒店装修工程报价单).

4.1 开工前____天,为乙方入场施工创造条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;

4.2 提供施工期间的水源,电源;

4.3 负责协调施工队与酒店各部门之间的关系;

4.4施工期间乙方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.

5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰客人及污染环境;

5.3 保护好原酒店内的家具和陈设,保证酒店内上,下水管道的畅通;

5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表酒店装修工程变更单).

8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经乙方确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况.

8.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延.

双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.

施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.

10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

10.2 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续

10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月.验收合格签字后,填写工程保修单。 第十一条 工程款支付方式

11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:

(1)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

| 第一次 | 开工 日 | 支付 元 |

| 第二次 双方验收合格 | 支付 元 |.

11.3 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具工程收据.

12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失.

12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失..

12.5 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延. 12.6 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元.

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼.

14.1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,

第十五条 其他约定事项:___________________________________________________________.

16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.

16.2 本合同签订后工程不得转包.

16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份.

16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.

酒店装修合同模板 篇6

甲方:

乙方:

一、工程名称:中标酒店室内外装修。

甲、乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行土建室内外装修;为保证工程顺利进行,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况

1、工程地址:惠安县惠兴街中标酒店

2、施工项目:中标酒店3层-6层室内外装修(包括房间及走廊)

3、班组人员要求:外墙铺贴师傅7个,4个小工。室内铺装师傅5个,小工4个(其中泥水师傅必须固定12个人在现场,少一个罚款100__元)。

4、施工内容、质量要求和人工费:

a.内墙贴砖(条形砖)规格:6×24;人工费:31__元/㎡;窗门洞口不扣,但灰浆要饱满;

b.外墙贴砖(通体砖)规格:10×20;人工费:40__元/㎡;窗门洞口不扣,但灰浆要饱满;

c.屋顶铺斗底砖规格:60×60;人工费:25__元/㎡;

d.屋顶女儿墙:粗坯砌墙;人工费:45__元/m;

e.屋顶女儿墙压顶线条:人工费:粉刷25__元/ m +石材铺贴20__元/ m =45__元/m;

f.二楼及五楼砌机砖;人工费:150__元/m;包括倒构造柱砼;窗门洞口不扣;

g.粉墙面刷及天棚;人工费:12__元/㎡;窗门洞口不扣;

h.砌卫生间12墙按12㎝计算方量,窗门不扣;

i.三楼砌机砖;人工费:160__元/m;窗门洞口不扣;卫生间砌12墙,按实12㎝计算,包括倒构造柱砼;

j.四楼砌机砖;人工费:150__元/m;窗门洞口不扣;卫生间隔墙砌12墙,按12㎝计算;

k.三、四、五楼墙面、天棚粉刷;人工费:12__元/㎡;窗门洞不扣; l.卫生间排污、排水包管;人工费100__元/间;

n.砌卫生间蹲位;人工费:100__元/间;

m.贴卫生间墙面瓷砖;人工费:23__元/㎡;窗门洞口不扣; 0.铺楼层地板砖及卫生间小规格地板砖;人工费:21__元/㎡; p.贴踢脚线砖;人工费:6__元/m;

q.楼梯踏步;人工费:25__元/步,包括竖面;平台板材;人工费:25__元/㎡;楼梯踢脚线及三角仔双算;人工费:12__元/m;

以上所有条款,包括搬运费及土渣清理;大门窗位扣除一半;如甲方对乙方的施工质量提出异议,乙方要及时整改,因整改造成的损失由乙方自行负责;甲方按造成的损失给予乙方相应的.罚款;

如灰浆不饱满,造成渗水返工的,乙方要负全部责任,由此造成的一切费用由乙方自行负责;

第二条工期

本宿舍楼2至5层及天面工程、砌体、内外装修,工期为二个半月;工期以脚手架搭好后计算;除连续停水、停电达8小时以上及中大雨等天气影响,工期顺延外,每延误1天,则甲方对乙方进行人民币500__元/天的处罚;

工作要求:内外墙面粉刷要打巴点、冲根,如不打巴点、冲根、粉刷内外,人工费按8__元/㎡计算;内外粉刷,阴阳角一定要平直;内外粉刷,清砂要用天筛筛砂;塞窗门洞砂要筛,要加801胶水。

第三条付款方式

按工程进度付85%,10%到工程验收后付,余5%保质期(保质期三个月)过后付清。

第四条合同生效与变更

1、合同在甲、乙双方签字后生效,双方必须严格遵守;任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议;如需终止合同,提出终止合同一方要以书面形式提出,应按合同总价款(预算价)的10%交付违约金;

2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

编辑推荐

租房定金合同模板1500字


合同内都有哪些内容是我们特别要注意的?目前我们处在愈发重视契约的社会中,合同目的具有多样性,想要更全面地了解“租房定金合同模板”请看本文,请浏览我们的网站获取更多相关信息!

租房定金合同模板(篇1)

出租人(甲方):______________身份证号:______________________

承租人(乙方):______________身份证号:______________________

现乙方已经对甲方所要出租的房屋做了充分的了解,愿意租用此房屋,甲方愿意将房屋出租给乙方使用,甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。

第一条房屋基本情况

房屋地址:________________________________________,建筑面积________平方米。

第二条定金

乙方在签订本协议时支付甲方定金________元整(大写______________________)。甲方收到定金后应书面签收。

本协议签定后至租期开始前,如甲方违约,则双倍返还上述定金与乙方;如乙方违约,则定金由甲方没收。

第三条约定内容(请在选择项目的方框内打“√”,不选择的'项目打“×”)

房屋租赁期自________年____月____日至________年____月____日止,共计____个月。

该房屋月租金人民币:__________元/月(大写______________________)。

租赁保证金人民币__________元整(大写______________________)。

租金支付方式:________个月一付,先付后住。

租赁用途:__________;居住人数为:________人,最多不超过________人。

租房定金合同模板(篇2)

出租方(甲方):_________

承租方(乙方):_________

现有乙方看中甲方要合法出租的房屋,甲方愿意将房屋出租给乙方使用,甲乙双方就乙方支付甲方定金等事宜签订本协议。

一、甲方房屋地址

甲方所拥有的将要出租给乙方的房屋位于_________市_________区_________路_________弄(_________支弄)_________号_________室。

二、房屋使用性质

出租房屋的使用性质为_________。

三、租赁期限

双方商定租赁期限为_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

四、定金

1.乙方在签订本协议时支付甲方定金_________币_________元整。甲方收到定金后应书面签收。

2.本协议签定后至租期开始前,如甲方违约,则双倍返还上述定金与乙方;如乙方违约,则定金由甲方没收,同时甲方应支付中介方定金的一半作为服务费。

五、房屋租金及管理费

1.数额:双方商定租金为每月_________币_________元整。乙方以_________形式支付甲方。支付方式为付_________押_________。

2.物业管理费由_________方负担。

六、其他

1.甲乙双方商定在_________年_________月_________日前签订房屋租赁合同,到时甲方应带好房屋产权权利人的有效证件、房地产权证(若是代理人签约,应还带好代理人有效证件和产权权利人的委托书),乙方应带好本人有效证件(公司签约应带好公司有效证件)。甲乙双方任何一方不如期签约可视为违约。

2.甲乙双方商定好的租房附属设施:_________。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代理人(签字):_________ 代理人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

中介方(盖章):_________

业务员(签字):_________

_________年____月____日

签订地点:_________

甲方(出租方) 乙方(承租方)丙方(居间方)

代理人 代理人代理人

身份证号 身份证号身份证号

经丙方介绍,本着满意自愿的原则,甲,乙,丙三方签订以下房屋租赁定金条款。

一、现甲方将北京市 区 小区室

共计面积 平方米,出租给乙方.

二、甲、乙协定出租物业,月租金为元(人民币),付款方式为 ,起租日为 年月 日.定金有效期为此协议签定之日起 天内有效。

三、乙方在自愿的基础上,交付房屋承租定金 元(人民币)给甲、丙双方。甲、丙双方各支持乙方交付定金的50%。

四、乙方向甲、丙双方交付定金后,将视为丙方代理服务成功,丙方所收取的房屋定金,在甲、乙双方正式签定房屋租赁合同之日起,将作为代理服务费的一部份,不予退还乙方。1/2

租房定金合同模板(篇3)

出租方(以下简称甲方):

承租方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在公平、平等、自愿的基础上,经协商一致,订立本合同。

一、房屋位置、租赁期限及其他

1、甲方出租给乙方的房屋位于:号楼房号;房厅明细:房厅。房屋用途:自住。

2、该房屋租赁期:自年月日起至年月日止。

3、房屋家私等物品明细。(详见附表)

二、租金、水电费及押金

1、该房屋每月租金为:元(大写:)。交租时间:每月日前,由乙方一次性支付给甲方。

2、自来水:元/方;电费:元/度。

3、租房押金:元(大写:),乙方于签约之日一次性支付给甲方。(如租赁期届满,房屋、家私电器、租赁房屋内物品、其他属于甲方的物品无任何损坏、做好出租房屋的清洁且遵守本合同各项规定,押金将由甲方无息退还给乙方;否则,甲方有权予以扣减并追究其违约责任。)

三、双方的权利与义务

1、租赁期间,如房屋灯光、水龙头、门窗、门锁、瓷砖、墙体等的损坏,由乙方自行维修并承当相关费用。(房屋自然老化除外)

2、租赁期间的水电费、卫生费、管理费、电视费、网络宽带、房屋租赁税等由乙方承当。

3、乙方不得随意乱扔垃圾、不得从窗台、阳台抛丢垃圾等物品。

4、乙方不得无故拖欠或拒交房屋租金、水电费等费用,否则,甲方有权单方解除本合同。

5、乙方未经甲方书面同意,不得私自将租赁的房屋全部或者部分出租、出借、转租及其他方式提供给他人使用;否则,甲方有权单方面解除本合同。

6、租赁期间,乙方不得擅自改变房屋的结构及用途;乙方不得擅自改装房屋内的水电设施;不得私拉水电;不得乱贴、乱涂、乱画;不得擅自钉钉、打孔;不得损坏原有建筑结构;否则,乙方需恢复房屋的原状并赔偿房屋的实际经济损失。

7、乙方不得在房屋内非法使用、存放危险、易燃易爆等违禁物品,如有违反,甲方有权单方解除合同;如造成其他损害,乙方应承当相应的法律责任。如乙方在房屋内从事违法犯罪行为,甲方将依法报警处理。

8、租赁期间,甲方双方均不得无故解除合同,如乙方提前解除合同,则押金不予退还并终止本合同。

9、租赁期满前1个月,甲乙双方需相互通知对方是否续约,在同等条件下,乙方有优先续租权;如其中一方不同意续租,租赁期限届满后且在合同存续期间,双方均遵守本合同的相关规定,乙方退出房屋,甲方无息退还押金给你乙方;如续租,甲乙双方需重新签订房屋租赁合同。

10、合同解除后,乙方需按照房屋的原状交回房屋给甲方,否则,甲方有权追究乙方的违约责任。

四、其他事项

1、甲乙双方未尽事由,由双方协商解决;协商后达成的补充协议与本合同具有同等的法律效力;如协商不成,可向租赁房屋所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;本合同自签订之日起生效。

甲方(签名):

联系电话:

日期:年月日

乙方(签名):

身份证号码:

联系电话:

身份证地址:

日期:年月日

租房定金合同模板(篇4)

委托人(甲方):______________________ 证件类型及编号:__________________

租赁代理机构(乙方):________________ 备案证明编号:____________________

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就房屋出租委托代理的有关事宜达成协议如下:

(一)房屋坐落于北京市________区(县)________街道办事处(乡镇)_____________,建筑面积___________平方米。

(二)房屋权属状况:甲方持有(□房屋所有权证/□公有住房租赁合同/□房屋买卖合同/□其他房屋来源证明文件),房屋所有权证书编号:________________或房屋来源证明名称:____________________,房屋所有权人(公有住房承租人、购房人)姓名或名称:_____________屋(□是/□否)已设定抵押(出租房屋信息登记表见附件一)。

租赁用途:___________;如租赁用途为居住的,居住人数不得多于___________人。

(一)乙方出租代理权限为:□代甲方出租房屋并办理与承租人之间的洽商、联络、签约事宜;□代甲方办理与房屋租赁有关的备案、登记手续;□代甲方向承租人收取租金;□代甲方向税务部门缴纳税费;□监督承租人按照房屋租赁合同的约定履行义务;

(二)出租代理期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____年_____个月。出租代理期限可延长 (□日/□月)。

(三)甲方应于_____年_____月_____日前将房屋交付给乙方,《房屋交割清单》见附件二。

(四)出租委托代理期限届满或本合同终止后,乙方应将房屋交回。

(一)租金标准:_____元/(□月/□季/□半年/□年),租金总计:人民币_____元整(¥:_______________)。

(二)租金收取方式:甲方在____________银行开设账户,账号为___________________;乙方在____________银行开设房屋租赁代理租金专用账户,账号为:____________________,乙方通过该账户收取租金并按约定划入甲方账户。

(三)乙方将各期租金划入甲方账户的日期:_______________ ,_______________。

甲方向乙方支付的费用标准、计算方式及关于装修、家具电器等有关费用约定见附件三。

甲方交付房屋时,乙方(□是/□否)向甲方垫付押金,金额为人民币_______________元整(¥:_______________)。出租委托代理期限届满或合同解除后,押金除抵扣应由乙方或承租方承担的费用、租金及违约赔偿责任外,剩余部分应如数返还乙方。

出租委托代理期限内,甲方不承担与房屋有关的下列费用_____________________________:

(1)水费(2)电费(3)电话费(4)电视收视费(5)供暖费(6)燃气费(7)物业管理费(8)房屋租赁税费(9)卫生费(10)上网费(11)车位费(12)室内设施维修费(13)其他费用__________________。本合同中未列明的与房屋有关的其他费用均由甲方承担。如乙方或承租人垫付了应由甲方支付的费用,甲方应根据相关缴费凭据返还相应费用。

(一)出租委托代理期限内房屋及其附属物品、设备设施的维修责任:甲方负责__________________;乙方负责_________________。

(二)甲方(□是/□否)允许乙方或承租方对房屋进行装修、装饰或添置新物。对房屋进行装修、装饰或添置新物的具体事宜见附件三。

出租代理期限内,未经甲方书面许可,乙方不得将代理事宜全部或部分转委托给他人。

(一)经甲乙双方协商一致,可以终止本合同。

(二)出现任何不可抗力的情形导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。

(三)甲方有下列情形之一的,乙方有权单方解除合同:

1.迟延交付房屋达________日的。

2.交付的房屋严重不符合合同约定或影响承租人安全、健康的。

3.不承担约定的维修义务致使乙方无法出租房屋的。

4._____________________________________________________。

(四)乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:

1.未按约定划付租金达________日以上的。

2.擅自改变房屋用途的。 3.擅自拆改变动或损坏房屋主体结构的。

4.保管不当或不合理使用导致附属物品、设备设施损坏并拒不赔偿的。

5.利用房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活的。

6.放任承租方的上述行为的。

7._____________________________________________________。

(五)其他法定的合同解除情形____________________________。

(一)出租代理期内甲方或乙方需提前终止合同的,应提前________日通知对方,并按月租金的 ________%支付违约金。

(二)甲方有第十条第三款情形之一的,应按月租金的________%向乙方支付违约金。

(三)乙方有第十条第四款情形之一的,应按月租金的________%向甲方支付违约金,甲方并可要求乙方将房屋恢复原状或赔偿相应损失。因乙方前述行为导致甲方被有关行政机关处罚的,甲方可向乙方追偿。

(四)__________________________________________________。

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向有管辖权的人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十三条 其他约定事项__________________________________。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同(及附件)一式______份,其中甲方执______份,乙方执______份,____________执_____份。 本合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

联系电话:_____________________________

委托代理人:___________________________

联系电话:_____________________________

备案证明编号:_________________________

经纪人签字:___________________________

___________年___________月___________日

甲方(委托方):_________________________________

乙方(代理方):_________________________________

兹经双方协议,甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。

甲方将座落于_________________________________

合计面积_________________平方米,委托乙方代理。

1.代理期为_________________,自______年_____月_____日起,至______年_____月_____日止,其中免租期为________(天),代理期满乙方可再续租_______月。

2.代理期满,甲方有权收回房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续签本合同,需在本合同期满前一个月向甲方提供书面申请,在同等条件下,乙方有优先续约权。

1.甲乙双方协商,乙方代理甲方房屋,每月租金为(人民币)____________,一年共计(人民币)____________.

2.代理房屋租金按_________缴纳。

3.甲方收取租金,可选择(a.到乙方公司所在地领取,b.乙方送往甲方指定地点,c.乙方汇入甲方指定帐户,d.或其他方式)

1.在租赁期内,如房屋所在地进行公共设施改造如:小区建设,电力增容,宽带入户等所需交纳的相关费用由甲方负担。

2.在租赁期内,房屋内所发生的水、电、煤气、有线收视及电话费由乙方客户承担,物业及供暖费用由甲方负担。

1.在代理期间,甲方不得无故收回房屋,如甲方中途要求收回房屋,乙方可以拒绝。

2.甲方提供:①产权证明②户口本③业主身份证(如代办需有代办人身份证)④其它必备相关证明;

3.双方保证所提供的证件的真实性,如由于甲方向乙方提交的出租材料不全或不实,而导致客户无法正常居住(乙方遭受损失的),甲方负责向乙方赔偿,乙方并有权终止合同;如因乙方提供虚假证件而造成的损失,由乙方向甲方赔偿,甲方并有权终止合同。

4.甲方在交房时,有义务对房内设施进行检查修缮,保证电器正常使用,乙方积极配合。

5.在代理期间,乙方应及时安排客户看房,保证客户合法守法。

6.在代理期间,房屋租户如有更换,乙方负责房内各项费用结算及清点检查修缮屋内家具电器等设施,并免费为甲方寻找下拨客户

7.代理期间,房屋因自然损坏,乙方应及时通知甲方修缮。

8.代理期满,乙方交房时,结清房内各项费用及清点家具电器等设施。

9.甲方不得与乙方所介绍承租人以任何理由私下成交,否则视为违约,如违约应赔偿三个月租金作为违约金。

10.甲方不得单方解除合同,如有特殊原因,需提前一个月以书面形式通知对方,以便乙方安排客户,并支付一个月房租作为赔偿。

1.房屋如因不可抗拒力及不能预想之因素导致损毁或造成损失,乙方不承担任何责任。

2.房屋因市政建设需要拆除或改造,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。

3.本合同如有未尽事宜,由甲乙双方协商解决,附补充协议。

4.本合同自双方签字之日起生效,合同文本一式两份,甲乙双方各执一份,任何一方不得单方面修改或取消本合同。

5.本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成,提请_________人民法院解决。

6.本合同附房屋设备清单。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

_________年____月____日_________年____月____日

酒店合作入股合同精选


如今社会里公众的法律意识正在持续提高,签署合同是交易时最为关键的一步。没有合同,交易往来会没有保障,而,拟制合同需要注意哪些方面?谢谢你的阅读我会用更好的作品回报你的支持。

酒店合作入股合同 篇1

甲方:

乙方:

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,决定共同经营________酒店,相关合作协议如下:

一、合作出资风险提示:

应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲方出资______万元,乙方出资______万元。双方各占酒店资产______%和______%。

二、合作时间

合作期限从________年____月____日起至________年____月____日止。

三、收益分配

1、酒店经营所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成,其中甲方占股权分成______%,乙方占股权分成______%。在保证酒店正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年元月对上________年度红利进行分成)。扩大酒店运营如需要提留利润时,必须经过各方认可,且不得超过年度利润总额的______%。该提留按各方所占股权比例计为各方的股本金投入。

2、在共同经营期间,甲乙双方在酒店消费,应从其个人账款中扣除。

3、因业务需要或双方共同朋友来在酒店消费,从公款中扣除。

四、双方的权利义务风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

1、双方对酒店的商号、商标及其一切经营管理制度和规范,拥有专有权。

2、甲方负责酒店的装饰、陈列等事宜

3、乙方开业时邀请当地知名人士进行剪裁,相关人员的食宿、车票差旅费由乙方负责。

4、乙方负责酒店经营的行政管理工作,甲方负责日常经营。

5、双方均不得向第三方透露酒店的经营情况和营销办法。

五、违约责任风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

1、甲方和乙方应正当行使权利,履行义务,保证本协议的顺利进行。

2、任何一方没有充分、及时履行义务的,应当承担违约责任;给其他方造成损失的,应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。

六、保密原则风险提示:

应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。乙方和甲方均有义务履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。

七、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应友好协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

1、未尽事宜,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

2、本协议一式______份,自双方签字日起生效,双方各执______份,均具同等法律效力。

甲方(签字):

乙方(签字):

________年____月____日

酒店合作入股合同 篇2

甲方:

乙方:

依据《xxx公司法》,并经过各股东慎重研究,一致同意按照现行法律规定出资申请设立一个有限责任公司,现就具体事项制定协议如下,供各方共同信守:

第一条申请设立的有限责任公司名称为“有限公司”(以下简称公司),并有不同字号的备选名称若干,公司名称以公司登记机关核准的为准。

第二条公司主要经营。公司住所拟设在x市x路。公司的经营期限以工商部门核准的为准。

第三条公司的经营宗旨与目标:。

第四条公司股东共个,分别为:

甲方:

乙方:

第五条公司注册资金及出资比例,出资方式。

公司注册资金(人民币):____元。

甲方出资____万元,占注册资金的____%,全部以货币形式出资。

乙方出资____万元,占注册资金的____%,其中以货币形式出资____万元,技术股份____万元。

股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司在成立后,应当向股东签发出资证明书。

第六条各股东须按期足额缴纳各自认缴的出资额。公司名称预先核准登记后,应当在天内到银行开设公司临时帐户。股东应当在公司临时帐户开设后天内,将货币出资足额存入公司临时帐户。

第七条股东不按协议缴纳所认缴的出资,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。违约金的计算方式为:每迟延一日,每日以不足出资额部分的万分之二向守约方支付违约金。

第八条新公司为有限责任公司,股东以其各自的出资额为限对公司承担责任,新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。

第九条股东的首次出资经依法设立的验资机构验资后,由全体股东指定为代表或者共同委托的代理人作为申请人,向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件。各股东对向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性承担责任。

第十条公司如因股东未能按时缴付出资而未能有效设立,设立过程中产生的费用及其它责任,应由违约方承担。

第十一条任何一方向第三方转让其部分或全部股权时,须经其他股东过半数同意,在同等条件下其他股东有优先购买权。股东在接到转让股权的书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权,不购买的,视为同意转让。违反上述规定的,其转让无效。

第十二条股东的权利为:

2、按股权比例分享公司利润;

3、公司事项的表决权;

第十三条股东的义务为:

1、按期足额缴纳出资;

2、分担公司经营风险及损失;

第十四条公司的筹备工作由全体股东共同进行,在筹备期间各股东应根据情况合理分工,以保证筹备工作的顺利进行。

第十五条各股东预先交付____元作为开办费用,待公司正式成立后作为公司开办费用列入成本核销。开办费用自本协议书签字后交付,由统一管理使用。

第十六条筹备期间的筹备工作由负责安排,各股东应积极予以配合。

第十七条因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时,经全体股东一致同意,可停止申请设立公司,所发生费用由各股东按出资比例分别承担。

第十八条本协议各方一致同意将本合同履行过程中发生的纠纷提交仲裁委员会按照该会现行有效的仲裁规则进行裁决。

第十九条本协议各方未尽事宜双方可以另行约定,本协议所产生的附件与本协议具有同等效力。

第二十条本协议一式份,经全体股东签字后生效,每位股东各执一份,具同等法律效力。

甲方:

乙方:

签订时间:____年_____月_____日。

酒店合作入股合同 篇3

一、甲方同意将其自营的位于滁州市琅琊区一八九快捷宾馆(滁州市丰乐大道金色河畔商业单元81-8号)的宾馆全套设备,证、照转让给乙方使用,甲方应确保所有证、照齐全,并保证所有证件、照合法,宾馆建筑面积为m2,客房间。转让费总计为元。(大写万仟佰拾元整)具体财产包括:_________________房屋现有的全部设备、设施、装饰类等,还有乙方认可的其它东西。

二、甲乙双方在签署该协议签订前该宾馆及营业执照上所载企业所欠一切债务由甲方负责偿还,该房屋所涉及的房租、电费、物业管理等应由甲方全部交情,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担,乙方概不负责。

三、甲方必须无条件的协助乙方办理所有证件的过户变更手续,费用乙方自付。如甲方不配合办理,导致乙方中途不能正常经营,甲方应赔偿乙方元损失费。

四、甲、乙双方在签订宾馆转让协议后,如发生火灾,电灾等一切灾害造成的损失均由乙方承担,乙方在经营期间不得从事违法活动,所造成的一切后果由乙方承担,与甲方无关。

五、甲、乙双方在签订宾馆转让协议后,甲方所提供房屋设备、设施(包括所有有效证件),只限乙方使用,不得擅自吊销、转借、或转租他人。否则视为甲方违约,应赔偿乙方元。

本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款,补充部分均和主合同有同等法律效力。本合同一式两份,双方各执一份,合同自签字之日生效。

[荐]商业劳动合同模板精选5篇


当今世界发展得非常之快,了解合同的相关知识是百利无一害的。书面合同能够有形地体现合同所记载的内容,如何写一份完整有效的合同?希望我的回答能够对你有所启发请别忘了收藏下来。

商业劳动合同模板 篇1

【娱乐、酒店、商业行业劳动合同】范文

随着经济的发展和人民生活水平的提高,娱乐、酒店、商业行业不断扩大和壮大。娱乐行业包括电影、音乐、演出等;酒店行业包括酒店、餐饮、旅游等;商业行业包括超市、商场、百货公司等。这些行业在国民经济中占重要地位,为人民生活提供服务和便利。而这些服务和便利,离不开从业人员的辛勤工作和付出。因此,合理的劳动合同对于从业人员和企业都至关重要。

一、娱乐业

娱乐业是一个艺术创作和展示的行业,它是人们精神享受的主要来源,代表了一个国家和民族的文化形象。与此同时,娱乐业的从业人员必须有创造性、艺术性和表现力,这也意味着创作者和表演者应该有更多的自由和保障。娱乐业的劳动合同应该满足以下要求:

1. 给予创作者更多的自由和保障,允许他们根据自己的艺术爱好和风格进行创作和表现。

2. 给予表演者更多的保障和尊重,尤其是女性和青年演员。

3. 确定薪资和福利待遇,按照具体的创作和表演项目和周期进行支付。

4. 考虑到娱乐业的特殊性,可以签订短期合同,保证更多的自由和创造力。

二、酒店业

酒店业是一个服务性的行业,它需要从业人员具备较高的专业技能和服务意识。由于酒店业的需求受季节、地域、经济等多种因素影响,因此从业者的工作时间和地点都具有一定的弹性。酒店业的劳动合同应该满足以下要求:

1. 确定工作时间和任务,根据工作的特殊性,确定周末、节假日和夜班宿舍情况。

2. 给予雇主和从业人员更多的保障和福利,如支付过劳费、为员工提供餐饮和住宿等。

3. 安排培训和提高培训,提高从业人员的服务质量和专业技能。

4. 具体起草离职制度和劳动纠纷处理程序,保障雇主和从业人员的权利。

三、商业行业

商业业是一个服务性和销售性的行业,它需要从业人员具备良好的沟通、协商和销售技能。商业行业的工作强度相对较高,销售任务压力大,因此商业从业人员的工资、福利和保障待遇也应该得到重视。商业行业的劳动合同应该满足以下要求:

1. 确定工作时间和任务,根据工作的特殊性,确定每天工作的具体内容和任务。

2. 给予雇主和从业人员更多的保障和福利,如支付加班费、社保、五险一金等。

3. 安排培训和提高计划,提高从业人员的沟通和协商技能,增强销售和服务意识。

4. 适当安排销售目标和任务,同时给予销售提成,激励销售员尽快完成任务。

以上是对娱乐、酒店、商业行业劳动合同的主要内容和要求的分析和探讨。在实际签订和执行劳动合同时,应该按照具体行业的特殊性,结合当地的政策和法规,制定符合实际情况的合同。只有在合法、公平、公正和可持续的前提下,才能保证从业人员和企业的双赢。

商业劳动合同模板 篇2

娱乐、酒店、商业行业劳动合同

娱乐、酒店、商业行业劳动合同是指娱乐、酒店和商业服务领域的劳动合同。由于这些行业的特殊性及其劳动关系模式,这类劳动合同具有一些特殊的约定。

劳动合同是用人单位和劳动者之间建立劳动关系的法律文书。在娱乐、酒店、商业行业,劳动关系较为复杂,工作内容较多且细微,所以在签订合同时,需要注意以下几个方面。

一、适用法律法规

娱乐、酒店、商业行业劳动合同的签订应遵守劳动法、劳动合同法、公司法以及其他相关法律法规。双方应注意到法律规定的各项权利和义务,如劳动者应享有的劳动条件、工资待遇、社会保险以及安全保障等。

二、工资待遇

在签订劳动合同时,必须明确工资待遇。除了明确基本工资,还应包括奖金、福利、社保等方面。在商业行业中,可能还会有提成、分成等方式的薪酬发放。合同上的薪资构成及津贴补贴等明细应当一一列出,以避免纠纷发生。

三、工作时间和休息

娱乐、酒店、商业行业的工作时间相对比较灵活,但是也需要明确在劳动合同中规定的工作时间,以避免加班加点等问题。同时应当注明休息假期规定以及调休方式等。

四、职务明确

根据娱乐、酒店、商业行业的不同,工作性质可能会突发临时情况,当职务职责发生调整时,签订个性化的劳动合同时三方应当约定变动程序和变动后的职责要求等相关条款。

五、试用期

娱乐、酒店、商业行业均设置了试用期,此期间表明双方的安全进程,且试用期可以在某些情况下进行延长。在签订合同时应当规定试用期工资,同时设定试用期满并确认合同生效的程序。

六、保密协议

因娱乐、酒店、商业行业特殊性在工作过程中可能会有一些内部信息并不可以公开,新员工在签订劳动合同时需强制提醒并签署保密协议书。

七、合同期限

商业行业中的一些雇佣关系需要根据项目的不同进行签订,而娱乐和酒店业又常常因双方间服务性质而具有不确定性。双方应当在劳动合同中规定合同期限,并在到期前进行协商、续签等等相关条款。

综上所述,娱乐、酒店、商业行业劳动合同内容应细致,具体问题需要按行业和职务合理分类来进行处理。最终的劳动合同应当是在法律框架内,而且能体现双方意愿、合理有效、准确清晰的文书。合理的劳动合同能有效推动双方良好的劳动关系,并保障更安全的工作环境。

商业劳动合同模板 篇3

娱乐业劳动合同

随着时代的发展,娱乐业已成为人们日常生活中不可缺少的一部分。娱乐业劳动合同是娱乐企业与从事娱乐行业的员工之间所签署的一种合同,是维护双方权益的重要文件。

娱乐业的员工包括演员、歌手、舞者、配音员等,其工作性质不同,但是都需要签订劳动合同。劳动合同内容包括工作职责、工资待遇、工作时间、工作地点、工作条件等方面的约定。而鉴于娱乐业的特殊性质,合同还需要明确演出奖励、宣传费、形象维护等方面的内容,以免双方在合同执行中发生争议。

此外,在签订合同时,企业需要注意员工离职条件和补偿方案的确定,以控制企业成本和保障员工权益。劳动合同的签署,既是员工与企业之间建立合作关系的表现,也是明确权利义务的重要途径。

娱乐业作为一个充满创意与艺术的行业,员工的素质和态度对企业发展至关重要。企业应该加强员工的培训,提高员工的综合素质,更好地满足市场需求和顾客需求。同时,员工也应该注重技能的培养,保持良好的心态和工作态度。

酒店业劳动合同

酒店业作为旅游行业的重要组成部分,其劳动合同也具有重要性。酒店业的员工包括前台接待员、客房服务员、保洁员、厨师等,不同岗位的员工需要签署不同的劳动合同。在签署劳动合同时,需特别关注以下几点:

第一,明确员工岗位和工作职责。酒店工作性质较为复杂,员工岗位也多元化,其工作职责具有明显的区别性,因此,在签署劳动合同时,应当明确员工的岗位和工作职责,以明确工作目标和责任。

第二,明确工资福利待遇。酒店行业中,员工的工资构成和计算方法相对较为特殊,一般以基本工资和浮动工资相结合,或根据实际工作日数计算工资总额。除了工资待遇外,还需明确员工的伙食补助、假期福利等方面的内容。

第三,保证员工安全和健康。酒店业的员工工作环境较为复杂,如客房清洁时需接触清洁剂,厨师工作时需接触食材等等,这些都存在一定的危险。因此,在签署劳动合同时,应当明确员工的安全和健康保障措施,保障员工的身体健康。

商业行业劳动合同

商业行业是现代经济的重要组成部分,其劳动合同的签署对于企业员工关系的稳定和经济效益的提高具有重要意义。商业行业员工包括售货员、收银员、促销员等,不同的岗位也需要签署不同的劳动合同。以下是商业行业劳动合同的主要内容:

第一,员工的工作职责和工作时间。商业行业的工作性质比较单一,员工的主要工作任务就是销售产品,因此在劳动合同中需清晰明确员工的工作职责和工作时间,并确定加班、休假等相关问题。

第二,员工的工资待遇和奖惩制度。商业行业的员工工资待遇一般由基本工资和绩效工资组成,因此,在劳动合同中需明确员工的工资构成、绩效考核标准和奖惩制度。

第三,员工保障和福利。商业行业的员工面对的工作环境比较复杂,如高峰期需要大量的工作强度和业绩压力,因此,在劳动合同中需明确员工的维权保障措施、健康保险福利等。

商业行业的员工关系经营和管理是商业行业计策和经营发展的重要组成部分,通过劳动合同的签署可以促使员工更好地保障自己的财产利益,提高员工的工作积极性和工作效率,进而实现商业行业高效利润的最大化。

商业劳动合同模板 篇4

_________

性别:_________

出生年月:_________

家庭住址:_________

居民身份证号码:_________

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条本合同自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。期限为_________年(月)。

试用期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,期限为_________天。

第二条根据甲方工作需要,乙方同意从事_________岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意,可以变更工作岗位(工种)。

第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

第四条甲方安排乙方执行_________工时制。

(一)实行标准工时工作制的,甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时,每周不超过四十小时。甲方由于工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。

(二)实行综合计算工时工作制的,平均每日工作时间不得超过8小时,平均每周工作时间不得超过40小时。

(三)实行不定时工作制的,工作时间和休息休假乙方自行安排。

第五条甲方延长乙方工作时间,应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第六条乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利。每周至少休息一天。

第七条甲方不得招录用未满16周岁的未成年人,并按国家规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。

第八条甲方有义务负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第九条甲方每月_________日以货币形式足额支付乙方工资,工资不低于_________元,其中试用期间工资为_________元。(试用期间工资不得低于本单位同工种、同岗位职工工资的80%)。甲方支付的工资应不违反国家有关最低工资的规定。

第十条实行计时或岗位工资的,每月标准工资为_________元。

实行计件工资的,每月底薪为_________元,计件单价为_________元或完成工作额的_________%提成。

第十一条甲方安排乙方延长工作时间,支付不低于工资150%的工资报酬,每小时加班加点工资为_________元。

公休日安排乙方工作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的工资报酬,每小时加班加点工资为_________元或每个工作日加班加点工资为_________元。

法定休假日安排乙方工作的,支付不低于工资300%的工资报酬,每小时加班工资为_________元或每个工作日的加班工资为_________元。

第十二条甲方安排乙方在每日22时到次日6时工作的,每个工作日夜班补贴_________元。

第十四条非因乙方原因造成甲方停工、歇业,未超过一个月的,甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资;超过一个月,未安排乙方工作的,甲方应按不低于当地失业保险标准支付乙方停工生活费。

第十五条乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间,甲方应按国家和地方有关规定标准,或劳动合同约定的标准,支付乙方工资。

第十六条甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用;社会保险费个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时,甲方应按有关规定为乙方办理社会保险有关手续。

第十七条乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇,按国家和地方有关生育保险政策规定执行。

第十八条甲方为乙方提供以下福利待遇:

1、_________

2、_________

3、_________

第十九条甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。

第二十条乙方应严格遵守甲方制定的规章制度、完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律和职业道德。

第二十一条乙方有权拒绝甲方安排违法、不道德或损害乙方身心健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举控告。

第二十二条乙方应保守甲方的商业秘密。甲方对乙方的个人资料,未经乙方的同意,不得公开和泄露。

第二十三条乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的行政处分、行政处理、经济处罚等,直至解除本合同。

签订劳动合同可不是一件轻松的事,由于用人单位和求职者双方当事人在劳动相关法规知识和法律知识上掌握程度的不平等,求职者明显处于劣势,因此求职者在签订合同时应注意下面的事项:

1、如果求职者进入到单位是通过熟人牵线的,碍于情面关系,求职者或者用人单位只是简单地达成了口头用工协议合同,但这种口头合同对求职者是相当不利的,因为一旦日后求职者与用人单位发生利益纠纷后,用人单位可以随意对待求职者,而求职者本人因无字据为证,只能承受可能发生的一切损失。为了保障个人的利益,求职者在正式进入到用人单位工作时,一定要与用人单位签定正式的用工合同,以便明确双方的权利和义务关系。

2、在求职者要和用人单位签订劳动合同时,许多个人单位常常事先起草了一份劳动合同文本,在文本中约定的责、权、利明显对单位,正式签定合同时用人单位只需要求职者简单地签个字或者盖个章就可以了。但求职者仔细推敲合同后,发现条款表述不清、概念模糊,而切合同内容只约定求职者有哪些义务、要何遵守单位的各项制度,若有违反要承担怎样的责任等等,而关于求职者的权利,除了报酬外几乎一无所有。为稳妥起见,笔者建议求职者在正式签定劳动合同时,最好要求用人单位到劳动行政部门所属的劳动事务咨询事务所进行劳动合同文本鉴定为好。

3、求职者签订劳动合同的本意就是想通过法律来保护自己的利益,但是如果签定的合同本身就是违法的,那么求职者的权益照样得不到法律保护。为此,求职者一定要先确认自己签定的劳动合同是否具有法律约束力,包括:用人单位必须具有法人资格,私营企业必须符合法定条件。双方签订的劳动合同内容(权利与义务)必须符合法律、法规和劳动政策,不得从事非法工作;此外签订劳动合同的程序、形式必须合法。

4、为了更好地用法律武器保障和维护自己的个人利益,求职者在签定合同之前,最好应该认真学习和了解一些劳动法律和法规方面的知识,例如合同双方当事人的权利义务,劳动合同的订立、履行、变更、终止和解除,劳动保护和保险,法律责任等,这样求职者在与用人单位起草劳动合同文本时,就能争取一些对自己有利的权利和义务,或者一旦日后用人单位违反合同规定,求职者就可以利用法律武器来捍卫自己的权益。

5、一份正式的合同应该条款齐全,日后双方一旦发生利益冲突,可以便于查证核实。为此,求职者在签订前一定要让单位负责人拿出合同原文,仔细审看合同条款是否齐全,如名称、地点、时间、劳动规则、具体工作内容和标准、劳动报酬、合同期限、违约责任、解决争议方式、签名盖章等。如无异议,再当面同单位负责人签字盖章,以防某些单位负责人利用签字时间不同而在合同上动手脚。

6、如果求职者所进的单位主要从事一些对人身安全有较大威胁的行业时,求职者一定要向用人单位确认,遇到工伤应该按照法律的规定来处理。现在不少单位只知道要求职者为他们卖命,一旦求职者伤残或者丧失劳动能力后,他们就毫不留情地一脚把求职者踢开,因此用人单位在起草合同时,为逃避承担的责任,要求职工工伤自理,或只是约定一些无关痛痒的条款,与国家法定的偿付标相关很远。

7、许多私营单位为了达到要挟、控制求职者的目的,常常在签定合同之前要求求职者先交纳一定的上岗抵押金,这样求职者一旦违反约定,其上岗抵押金就会被没收,而用人单位因此有了有恃无恐的把柄,求职者只好惟命是从。为此,求职者应该首先弄清单位收取抵押金的用意,另外可以私下向内部员工打听一下该单位的声誉,以权衡一下到底是否应该交纳抵押金。

8、最后求职者还应该了解一下其他的细节问题,例如当合同涉及数字时,一定要用大写汉字,以使单位无隙可乘;另外要注意合同生效的必要条件和附加条件(如签证、登记);合同至少一式两份,双方各执一份,妥善保管;双方在签订时如有纠纷,应通过合法方式解决。

延伸阅读:

临时工聘用劳动合同

建筑业简易劳动合同

云南省农民合同制职工劳动合同书

江苏全日制劳动合同

商业劳动合同模板 篇5

引言

在当今竞争激烈的商业环境中,保护公司的商业机密至关重要。为了确保雇员不泄露商业机密,并保护公司的利益,许多公司与雇员签订了商业机密劳动合同。本文将详细介绍公司商业机密劳动合同的重要性、内容和保护机制。

第一部分:背景和重要性

公司商业机密劳动合同是一份雇佣合同的补充文件,主要用于保护公司的商业机密。商业机密是指公司的商业信息、数据、技术、策略等,对公司的竞争力和经济利益具有重要价值。泄露商业机密可能会带来严重后果,如经济损失、市场份额下降甚至公司破产。

商业机密劳动合同作为雇佣合同的附件,旨在确保雇员不泄露公司的商业机密,并设定了保密条款、义务和责任。这种合同的签署可以让雇员了解自己在操作和处理商业机密时的责任,并保证公司的利益不受损害。

第二部分:合同内容

商业机密劳动合同通常包含以下关键内容:

1. 商业机密的定义:合同会明确定义什么是公司的商业机密,并提供具体的范围和内容。这样雇员就可以清楚地知道哪些信息被视为商业机密。

2. 保密义务:合同会明确规定雇员有义务保守公司的商业机密,并且在离职后仍然要继续遵守保密义务。这确保了商业机密的持久保护。

3. 使用限制:合同会规定雇员在使用公司商业机密时的限制和规定。例如,雇员可能只能在公司内部使用这些机密,或者只能在特定授权下使用。

4. 保密措施:合同中还会要求雇员采取适当的保密措施来保护公司的商业机密。这可能包括密码保护、安全存储和访问控制等。

5. 违约责任:合同会明确规定当雇员违反保密义务时,可能会面临的法律责任和经济处罚。这可以作为一种威慑力量,确保雇员不会轻易泄露商业机密。

第三部分:保护机制

为了确保商业机密劳动合同的有效执行,公司还可以采取以下保护机制:

1. 教育和培训:公司应该向雇员提供关于商业机密保护的教育和培训,使他们了解商业机密的重要性,以及遵守合同条款的必要性。

2. 监控和审计:公司可以采取监控和审计措施,例如访问日志和数据监控,以确保雇员遵守保密义务。这些措施可以及时发现违规行为并采取相应的纠正措施。

3. 法律援助:如果雇员违反了保密义务,公司可以寻求法律援助,并要求追究责任。法律行动可以提供强制力,使雇员意识到保护商业机密的严重性。

结论

公司商业机密劳动合同的签署对于公司和雇员都至关重要。它不仅保护了公司的商业机密,还明确了雇员的责任和义务。通过合同,公司可以确保不会因为商业机密泄露而遭受损失,并增强竞争力。同时,雇员可以了解到自己在处理商业机密时应该遵守的规定,以及可能违约所面临的后果。总之,公司商业机密劳动合同是保护公司利益和雇员权益的重要工具。

家庭装修合同3篇


合同在我们的社会异常重要。签订合同可以有效保障自己的合法权益,你知道规范的合同应该如何写?您可以考虑看一看“家庭装修合同”或许会给您一些启示,欢迎大家浏览以下文章获取更多相关知识资料!

家庭装修合同【篇1】

甲方(业主):身份证号:

 乙方(施工方):身份证号:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本协议,以便共同遵守。

第一条:工程概况

1. 工程地址:

2. 居室规格:室厨

3. 建筑面积:

2. 装修承包范围说明:

6. 总价款:¥:

第二条:工程包含项目

1、客厅:

2、主卧

3、次卧

5、厨房

6、卫生间

7、餐厅

第三条:付款方式

3. 协议签订时,由甲方支付乙方工程预算总价的50%,人民币 大写 元

,甲方再支付乙方工程预算总价的30%,人民币大写

5. 所有项目完工,工程竣工后,甲方一周内向乙方付清所有余款。

6. 所有收支款项,双方保留书面收条收据,日后结账清单以收据为准。

第四条:在施工过程中,甲方有需要变更货增加减少的项目,须提前告知乙方,双方充分沟通以及增加或减少工程费用。

第四条: 协议的变更和终止

1. 协议经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更协议的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止协议,提出终止协议的一方要以书面形式提出,应按协议总价款的10%交付违约金,并办理终止协议手续。

2. 施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议后,可视为本协议解除。

第五条: 协议生效

1. 本协议和协议附件向双方签字后生效。

2. 补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3. 本协议一式 贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方: 乙方:

身份证号:身份证号:

住所地址:办公地址:

电话号码:电话号码:

家庭装修合同【篇2】

合同编号:__________

发包人: 承包人:

住所: 住所:

委托代理人: 营业执照号:

电话: 法定代表人: 电话:

bp机号: 委托代理人: 电话:

本工程设计人: 电话:

施工队负责人: 电话:

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条 工程概况

1. 1 工程地点:_________________________。

1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第_____种承包方式。

(;

(;

1. 4 工程期限_____天,开工日期_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日。

:元(详见附表。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供:

(;

(,设计费_____元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第四条 发包人义务

陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

电源;

4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

竣工验收。

第五条 承包人义务

防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

5.2 严格执行有产施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

下水管道的畅通;

5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第六条 工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表。

第七条 材料的提供

,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第八条 工期延误

8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)工程是变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

第九条 质量标准

双方约定本工程施工质量标准:____________________________________________________________________________________________________。

施工过程中双方对工程质量发生争议,由__________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条 工程验收和保修

10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

(1)______________________________;

(2)______________________________;

(3)______________________________;

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表。

。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表。

第十一条 工程款支付方式

11.1 双方约定按以下第_____ 种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

┃支付次数 │支付时间 │支付金额 ┃

┠────────┼─────────────┼───────────┨

┃第一次 │开工前三日 │支付 元 ┃

┃第二次 │工程进度过半 │支付 元 ┃

┃第三次 │双方验收合格 │支付 元 ┃

┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛

工程进度过半指:_____________________________________________________________。

(2)其他支付方式:___________________________________________________________。

并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条 违约责任

法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_____元。

12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_____元。

第十三条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:

(一)提交_____仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条 几项具体规定

_____元(此费用不在工程价款内)。

14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙_____ 把,交给承包人保管。

工程竣工验收后,发包人负责提供新锁_____把,由承包人当场负责安装交付使用。

14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_____点分至_____点_____分;下午_____ 点 _____分至点 _____分。

第十五条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________________________。

第十六条 附则

后生效,合同履行完毕后终止。

16.2 本合同签订后工程不得转包。

16.3 本合同一式_____ 份,双方各执份,__________

部门_____ 份

16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 合同附件:

附表

附表

附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附表3:家庭居室装饰装修工程报价单

附表4:发包人提供装饰装修材料明细表

附表5:承包人提供装饰装修材料明细表

附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸

附表7:家庭居室装饰装修工程变更单

附表8:家庭居室装饰装修工程验收单

附表9:家庭居室装饰装修工程结算单

附表10:家庭居室装饰装修工程保修单

发包人(签字): 承包人(盖章):

法定代表人:

委托代理人:

年 月 日 年 月 日

____________________________________

鉴证意见:

鉴证机关(章)

经办人:

年 月 日

___________________________________

家庭装修合同【篇3】

发包方(简称甲方):_________________;

承包方(简称乙方):_________________ ;

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市合同格式条款监督条例》,《上海市建筑市场管理条例》,建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

第一条工程概况

1.甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并持有布建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。

_________________路_____________弄(村)__________室。

3.住房结构:______________________房型__________________套,施工面积________________________平方米。

:_________________________;

其中:材料费:________________________,人工费:______________________;

管理费:________________________,设计费:_________________;

税金(:_________________,垃圾清运费:__________________;

其他费用___________________________;

双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部份的工程款按实另计。

7.工期:

自__________年________月_________日开工,至 _______年________月__________日竣工。工期__________天

第二条材料供应的约定:

甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第三条关于工程质量及验收的约定:

db质量评定验收标准。

2.本工程由_______方设计,提供施工图纸一式________份。

设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

后,方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

6.工程验收。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应于承认。事后,若甲方要求复验,乙方“应按要求办理复验。若复验合格。其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

,凭保修单实行保修,保修期一年,从竣工验收签章之日起算。

第四条有关安全生产和防火的约定:

防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

面荷载,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。

第五条 关于工程价款及结算的约定:

(1)工程款付款可以双方协商约定:

(2)工程款付款可以按下表:

工程款付款时间表

付款时间

付款比例

金 额

对预算、设计方案认可

签订合同之日

定金若干不超过1000 元

第二次付款时扣除

合同签订后

开工前三天内

30%

施工过程中

水、电、管线隐蔽工程通过验收

35%

工期过半

油漆工进场前

30%

竣工验收

验收合格当天

5%

增加工程项目

签订工程项目变更单时

100%

2.双方款项往来均应出具收据,施工结束乙方应开具统一发票交甲方。

第六条其它事项

1.甲方工作:

(陈设等应采取保护措施,向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

2.乙方工作:

(1)参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。

(保量、按期完成施工任务。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

第七条 违约责任:

窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付___元违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付___元违约金。

由甲方负责并承担责任。

,由乙方负责并承担责任。

结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

第八条 纠纷处理方式:

县建设行政主管部门或消费者协会投诉。

调解解决、或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向:

----上海仲裁委员会申请仲裁;

----人民法院提起公诉

(将不选定的解决方式划去)

第九条 合同的变更和解除:

1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款__%支付违约金,办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第十条 附则

1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁__把,由乙方当场负责安装交付使用。

2.本合同签订后,工程不得转包。

乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。凡在本市各家庭装饰有形市场签订的合同,本合同应一式三份,甲乙双方及市场有关管理部门各执一份。

4,本合同当事人自愿鉴证的,可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行鉴证。

第十一条其它约定

1.__________________________

2.__________________________

3.__________________________

4.__________________________

5.___________________________

第十二条合同附件

附件一:装饰施工内容表:

附件二:甲方提供材料、设备表;

附件三:主材料报价单(工程报价单可用电脑打印件);

附件四:工程项目变更单;

附件五:工程质量验收单

附件六:工程结算单;

附件七:工程保修单位。

如企业另有合同附件,其内容应包括上列示范附件内容:

甲方(签章): 乙方(签章):

委托代理人: 法定代表人:

住 址: 委托代理人:

电 话: 地 址:

邮 编: 电 话:

邮 编:

签订日期: 年 月 日

签订地点:

本文来源:http://www.mtb31.com/m/1210.html